Арбитражный суд Волгоградской области
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
город Волгоград
«14» ноября 2023 года Дело № А12-17303/2023
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С.,
при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи помощником судьи Козленковой В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального казенного учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 400005, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 400075, <...>) о взыскании неустойки,
руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 424 777 руб. 48 коп.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 496 руб.
В полном объеме решение будет изготовлено в течение 5 рабочих дней.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.
Судья Е.С. Васюкова Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи