Пятый арбитражный апелляционный суд ул. Светланская, 115, <...>
http://5aas.arbitr.ru/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Владивосток Дело № А51-617/2024 24 ноября 2025 года
Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего М.Н. Гарбуза,
судей В.В. Верещагиной, Л.А. Мокроусовой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДКК- ДВ»,
апелляционное производство № 05АП-5035/2025
на решение от 24.09.2025
судьи Л.В. Зайцевой
по делу № А51-617/2024 Арбитражного суда Приморского края
по иску общества с ограниченной ответственностью «Восток Энергохолдинг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДКК-ДВ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании 13 603 761 рублей 82 копеек,
по встречному иску общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДКК-ДВ» к обществу с ограниченной ответственностью «Восток Энергохолдинг»
о взыскании 2 598 071 рубль 95 копеек неустойки за нарушение срока выполнения работ,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Подземстрой № 6», КГУП «Приморский водоканал», открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Администрация Артемовского городского округа;
Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Приморского края от 24.09.2025 по делу № А51-617/2024 с учетом определения Арбитражного суда Приморского края от 01.10.2025 по делу № А51-617/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.
Председательствующий М.Н. Гарбуз
Судьи В.В. Верещагина
Л.А. Мокроусова