Арбитражный суд Тамбовской области
392020 <...>
http://tambov.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Тамбов
21 мая 2025года Дело №А64-12264/2024
Резолютивная часть решения объявлена 22.04.2025г.
В полном объеме решение изготовлено 21.05.2025г.
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Н.Ю. Макаровой
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи О.И. Долгополовым
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», г.Тамбов (ИНН <***>)
к ИП ФИО1, г.Фокино Брянской области (ИНН <***>)
о взыскании 1 606 365,35 руб.
при участии в судебном заседании:
от истца: ФИО2, доверенность от 17.05.2022
от ответчика: не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» обратилось в суд с исковым заявлением к ИП ФИО1 о взыскании неустойки в размере 1606365,35 руб.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания по настоящему делу, своего представителя в судебное заседание не направил.
Согласно ст. 156 АПК РФ судебное разбирательство проводится в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам.
Рассмотрев материалы дела, суд установил.
Между МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен Контракт № 0164200001923001654_53068 на выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе многоквартирных домов № 2-3 по ул. Покровской от 05.06.2023 (далее - Контракт).
Согласно п. 4.2. Контракта: «Общий срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 21 сентября 2023 года включая:
4.2.1.Срок фактического выполнения работ, формирования, подписания и размещения подрядчиком в ЕИС документа о приемке в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 7.3. настоящего Контракта: с даты заключения Контракта по 31 августа 2023 года.
4.2.2.Срок принятия результатов исполнения Контракта, подписания и размещения заказчиком в ЕИС документа о приемке в соответствии с подпунктом 4 пункта 7.3. настоящего Контракта: с 01 сентября 2023 года по 21 сентября 2023 года (либо, в случае просрочки или досрочного выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 пункта 7.3. Контракта)
4.3. Дата окончания работ (31 августа 2023), определяемая исходя из пункта 4.2.1 настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения, работ».
Ответчик частично исполнил договорные обязательства на общую сумму 3 530 314, 90 руб., что подтверждается подписанными сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ КС-2 от 29.12.2023г.
Оставшаяся часть работ на сумму 6 536 185,10 руб. не была выполнена и сдана Заказчику.
Ввиду существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта, а именно срока выполнения работ, монтаж оборудования не соответствующего требованиям Контракта, Заказчиком было принято Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 02.09.2024.
Указанное Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в законную силу 13.09.2024. Законность и обоснованность принятого МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта было проверено Комиссией по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области. Решением от 20.09.2024 в действиях Заказчика не были выявлены нарушения требований установленных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок к порядку принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Указанным решением УФ АС по Тамбовской области ИП ФИО1 включен в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Контракт считается расторгнутым с 13.09.2024.
Просрочка исполнения обязательства со стороны Ответчика по Контракту составила 1379 дней (с 01.09.2023 по 13.09.2024).
Однако, Подрядчик в соответствии с п. 5.1.18. Контракта уведомлял Заказчика о (возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству (выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, в связи с чем, был вынужден приостановить выполнение работ на 28 дней (с 10.07.2023 по 06.08.2023 (включительно) - письма исх. № 0907-1 от 09.07.2023, исх. № 01-13/1029-23 от 31.07.2023, исх. №3108-1 от 31.08.2023.
В соответствии си. 10.1. Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
В соответствии с п. 10.3. Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком Обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование рб уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, Обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня ^стечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки вентрального банка РФ от цены Контракта отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически Исполненных Подрядчиком.
Размер неустойки составил 1 606 365,35руб.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Ответчиком документы истца не оспорены, опровергающие доводы истца документы не представлены.
Доказательств полной либо частичной оплаты суммы долга в материалы дела не представлено.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
В соответствии с ч.2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Представленные по делу и исследованные судом доказательства и установленные обстоятельства, согласно заявленных оснований, предмета иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.
По изложенным обстоятельствам и на основании указанных норм закона требования по иску правомерны.
Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика.
Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
СУД
РЕШИЛ:
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г.Фокино Брянской области (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, дата регистрации 05.11.2014) в пользу МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ", Тамбовская область, (ОГРН <***>, дата регистрации 10.04.2001, ИНН <***>) неустойку в размере 1 606 365,35руб.,
а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 73191 руб.
Истцу по заявлению выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.
Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.
Копии решения на бумажном носителе выдаются лицам, участвующим в деле, по заявлению.
Судья Макарова Н.Ю.