АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 690091, <...> Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
г. Владивосток Дело № А51-13876/2025
03 октября 2025 года Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Панчешина Р.А.,
рассмотрев дело по иску по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Либерти» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к Обществу с ограниченной ответственностью «Элемент-С» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании неустойки по договорам строительного подряда № МК-30/2022 от 14.10.2022, № МК-25/2022 от 20.09.2022,
руководствуясь статьями 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд
решил:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Элемент-С» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Либерти» (ИНН <***>, ОГРН <***>) пени за просрочку оплаты по договору строительного подряда № МК-25/2022 от 20.09.2022 в размере 3 888 319 рублей 26 копеек, пени за просрочку оплаты по договору строительного подряда № МК-30/2022 от 14.10.2022 в размере 6 024 229 рублей 18 копеек, расходы по уплате госпошлины по иску в размере 385 302 рубля, а также судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя, в размере 75 000 рублей, всего 10 372 850 рублей 44 копейки.
В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки и судебных расходов, связанные с оплатой услуг представителя, отказать.
Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Либерти» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 101 784 рубля государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 08.08.2025 № 1395 на сумму 487 086 рублей.
В силу абзаца 6 пункта 3 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации выдачу справки на возврат госпошлины не производить, возврат госпошлины истцу следует осуществлять на основании настоящего судебного акта.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.
Судья Панчешин Р.А.
Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу № А51-13876/2025 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:
Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал государственных услуг (ЕСИА).