110/2023-232749(1)
Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Хабаровск дело № А73-7080/2023 22 ноября 2023 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Г.А.
ФИО1
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной
ответственностью «Монолит» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 679016,
<...>)
к индивидуальному предпринимателю ФИО2
(ОГРНИП <***>, ИНН <***>; адрес места жительства: 680000,
Хабаровский край, г. Хабаровск)
о признании недействительной в части односторонней сделки зачета от 14.06.2017,
применении последствий недействительности сделки и взыскании 2 986 281 руб. 89 коп.
и по встречному иску индивидуального предпринимателя ФИО2
Витальевича
к Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» о взыскании 7 139 643 руб. 28 коп.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ :
Первоначальный иск удовлетворить частично.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН <***>, ИНН <***>) основной долг по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № 02/1Н/2018 от 15.05.2018 в размере 100 588 руб. 49 коп., неосновательное обогащение в размере 1 959 665 руб. 51 коп., неустойку по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № 06/20/2018 от 15.05.2018 за период с 02.08.2018 по 17.02.2020 в размере 52 186 руб. 00 коп., неустойку по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № 08/18/2018 от 15.05.2018 за период с 02.08.2018 по 04.04.2019 в размере 36 217 руб. 00 коп., неустойку по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № 03/66/2018 от
15.05.2018 за период с 02.08.2018 по 12.10.2018 в размере 14 160 руб. 34 коп., неустойку по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № 02/1Н/2018 от 15.05.2018 за период с 02.08.2018 по 22.11.2023 в размере 249 110 руб. 16 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 22.11.2023 в размере 574 354 руб. 39 коп., всего 2 986 281 руб. 89 коп. и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 575 руб. 00 коп.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН <***>, ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 23.11.2023 по день фактической уплаты суммы неосновательного обогащения, исходя из суммы неосновательного обогащения 1 959 665 руб. 51 коп. и ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.
В удовлетворении исковых требований по первоначальному иску о признании недействительной в части односторонней сделки зачета от 14.06.2017 и применении последствий недействительности сделки отказать.
В удовлетворении встречного иска индивидуального предпринимателя ФИО2 отказать.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 13 356 руб. 00 коп.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья Д.Л. Малашкин