Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
город Якутск
09 декабря 2023 года
Дело № А58-9201/2023
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ивашина Д.И., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК- 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 224 183 руб., без вызова сторон,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК- 1" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда от 24.03.2022 № 153/П1-3 в размере 224 183 руб., из них основной долг в размере 199 096,80 руб., неустойка в размере 25 086,20 руб. за период с 01.05.2023 по 19.10.2023; расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 484 руб.
Расчет неустойки истцом осуществлен неверно, без учета положений ст. 193 ГК РФ.
В связи с этим судом осуществлен самостоятельный расчет неустойки, размер которой составил 24 986,65 руб. за период с 03.05.2023 по 19.10.2023.
Расчёт процентов по задолженности, возникшей 03.05.2023
Задолженность
Период просрочки
Формула
Неустойка
с
по
дней
49 774,20
03.05.2023
19.10.2023
170
49 774,20 × 170 × 0.1%
8 461,61 р.
Итого:
8 461,61 руб.
Расчёт процентов по задолженности, возникшей 01.06.2023
Задолженность
Период просрочки
Формула
Неустойка
с
по
дней
49 774,20
01.06.2023
19.10.2023
141
49 774,20 × 141 × 0.1%
7 018,16 р.
Итого:
7 018,16 руб.
Расчёт процентов по задолженности, возникшей 01.07.2023
Задолженность
Период просрочки
Формула
Неустойка
с
по
дней
49 774,20
01.07.2023
19.10.2023
111
49 774,20 × 111 × 0.1%
5 524,94 р.
Итого:
5 524,94 руб.
Расчёт процентов по задолженности, возникшей 01.08.2023
Задолженность
Период просрочки
Формула
Неустойка
с
по
дней
49 774,20
01.08.2023
19.10.2023
80
49 774,20 × 80 × 0.1%
3 981,94 р.
Итого:
3 981,94 руб.
Сумма основного долга: 199 096,80 руб.
Сумма процентов по всем задолженностям: 24 986,65 руб.
Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК- 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору подряда от 24.03.2022 № 153/П1-3 в размере 224 083,45 руб., из них основной долг в размере 199 096,80 руб., неустойка в размере 24 986,65 руб. за период с 03.05.2023 по 19.10.2023.расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 481 руб.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК- 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 018 руб.
Решение подлежит немедленному исполнению.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.
Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).
Судья Д.И. Ивашин