9_14861462
Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Москва Дело № А41-67150/2023 28 ноября 2023 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания Олесовым Р.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-67150/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОМПЛЕКТ К" (ОГРН <***>) о взыскании 662 256 руб. неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору подряда № 21CN\212343C80Ц от 23.08.2021, 1 226 400 руб. штрафа,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт" в части требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОМПЛЕКТ К" 1 226 400 руб. штрафа по договору подряда № 21CN\212343C80Ц от 23.08.2021, оставить без рассмотрения.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОМПЛЕКТ К" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт" (ОГРН <***>) 662 256 руб. неустойки по договору подряда
№ 21CN\212343C80Ц от 23.08.2021, а также 16 245 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт" (ОГРН <***>) из средств федерального бюджета 15 642 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 33686 от 28.07.2023.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.
Судья П.И. Машин