207/2023-150044(1)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

25 октября 2023 года

по делу № А33-17392/2023 Красноярск

«25» октября 2023 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11808.22 от 25.10.2022,

осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «Производственное здание/помещение», расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Советская, участок номер 115а, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:37, в точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 100 кВт; Линия (3/6/10) Проектируемая Линия (3/6/10) ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья. Ячейка ПС Присоединение ЛЭП ф.45-4 ПС ПС № 45 «Емельяново-110» 110/35/10 кВ Основной источник питания: ПС № 45 «Емельяново-110» 110/35/10кВ Резервный источник питания: отсутствует,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт; - категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10,00 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000528769:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- строительство ЛЭП 10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы,

установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 6 (10) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>, г. Красноярск) 39 893, 43 руб. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11808.22 от 25.10.2022 за период с 27.04.2023 по 09.06.2023, а с 10.06.2023 по день фактического исполнения обязательства, но не более, чем за 320 дней, 1 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения, а также 8 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Н.А. Варыгина