АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Ставрополь Дело № А63-13827/2023 29 ноября 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Проскуряковой А.О., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Пятигорск, о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 799ЭА-2021 от 03.09.2021 на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в а. Шарахалсун ГБУЗ СК «Туркменская районная больница» в размере 449 117 руб. 68 коп. и штраф 5 000 руб.,
руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Пятигорск, в пользу Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, ОГРН <***>, ИНН <***>, <...> 482 руб. 21 руб. пени, 5 000 руб. штрафа.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Пятигорск, в доход федерального бюджета 5 466 руб. 94 коп. государственной пошлины по иску.
В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Н.В. Демкова