Арбитражный суд Чеченской Республики 364024, <...> «б»

E-mail: info@chechnya.arbitr.ru

http://www.chechnya.arbitr.ru

тел. <***>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(Резолютивная часть)

г. Грозный

15 января 2026 г. Дело № А77-2131/2025

Арбитражный суд Чеченской Республики в составе судьи Межидова Л.С., при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению:

Истец (по первоначальному иску): Общество с ограниченной ответственностью «ПСМ» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 364043, Чеченская Республика, г. Грозный, р-н Висаитовский, ул. им. Вахи ФИО2, зд. 13, стр. 6) к Ответчику (по первоначальному иску): Акционерному обществу «Специализированное ремонтно-строительное управление № 8» (АО «СРСУ-8») (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 187110, Ленинградская область, <...>) о взыскании задолженности по Договору о предоставлении труда работников (персонала) № 03-05-24 от 28.05.2024 в размере 20 965 392 руб. 00 коп., неустойки за период с 16.11.2024 по 24.04.2025 в размере 14 622 388 руб. 10 коп., а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга с 25.04.2025 по день фактического исполнения обязательства,

и по встречному исковому заявлению Акционерного общества «Специализированное ремонтно-строительное управление № 8» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПСМ» о взыскании неустойки за нарушение сроков предоставления персонала по Договору № 03-05-24 от 28.05.2024 в размере 60 640 000 руб. 00 коп.,

в отсутствие надлежаще извещенных лиц, участвующих в деле, в том числе посредством размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ПСМ» удовлетворить частично.

2. Взыскать с Акционерного общества «Специализированное ремонтно-строительное управление № 8» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПСМ» (ОГРН <***>, ИНН <***>):

задолженность по Договору № 03-05-24 от 28.05.2024 в размере 20 965 392 руб. 00 коп.; неустойку за период с 16.11.2024 по 24.04.2025 в размере 5 848 955 руб. 24 коп.;

неустойку, начисленную на сумму основного долга 20 965 392 руб. 00 коп. из расчета 0,2%

за каждый день просрочки, начиная с 25.04.2025 по день фактического исполнения

обязательства.

3. Взыскать с Акционерного общества «Специализированное ремонтно-строительное управление № 8» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 580 878 руб.

В остальной части заявленных требований отказать.

4. В удовлетворении встречного искового заявления Акционерного общества «Специализированное ремонтно-строительное управление № 8» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПСМ» отказать.

5. Взыскать с Акционерного общества «Специализированное ремонтно-строительное управление № 8» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 778 200 руб.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Чеченской Республики.

Судья Л.С. Межидов