АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

г. Белгород Дело № А08-11572/2021 22 ноября 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и видеозаписи секретарём судебного заседания Ситнянской Я.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АО СЗ "Дирекция ЮЗР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "Передовые Строительные Решения" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании денежных средств по договору субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. в размере 22 481 686 руб. 64 коп., денежных средств по договору субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. в размере 495 963 руб. 17 коп., пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 5 115 823 руб. 11 коп., штрафа в размере 100 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 804 381 руб. 44 коп., признании одностороннего отказа от исполнения договора субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. недействительным, признании договора субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. расторгнутым в связи с односторонним отказом АО СЗ «Дирекция ЮЗР» от исполнения договора, взыскании убытков в размере 8 123 177 руб. 11 коп., обязании внести гарантийное обеспечение исполнения договора субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. в размере 1 756 012 руб. 19 коп. на срок гарантийных обязательств по договору, взыскании убытков за устранение недостатков работ в размере 643 940 руб. 50 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ),

по встречному иску ООО "Передовые Строительные Решения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к АО СЗ "Дирекция ЮЗР" (ИНН <***>, ОГРН <***>), третье лицо: ГКУ Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (ИНН <***> ОГРН <***>)

о признании договора субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. расторгнутым в связи с односторонним отказом ООО «Передовые Строительные Решения» от исполнения договора, взыскании неосновательного обогащения в размере 1 845 423 руб. 60 коп., убытков в размере 3 780 241,18 руб., признании одностороннего отказ АО СЗ «Дирекция ЮЗР от исполнения договора субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. недействительным (с учетом уточнения встречных исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ),

при участии в судебном заседании представителей:

от АО СЗ "Дирекция ЮЗР": ФИО1, доверенность от 25.12.2021 (до объявления перерыва), после окончания перерыва представитель не явился;

от ООО "Передовые Строительные Решения": не явился, уведомлен; от третьего лица: не явился, уведомлен,

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

РЕШИЛ:

Уточнённые исковые требования АО СЗ "Дирекция ЮЗР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Передовые Строительные Решения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО СЗ "Дирекция ЮЗР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 22 481 686 руб. 64 коп., составляющее неотработанный аванс по договору субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г., 495 963 руб. 17 коп. стоимости генподрядных услуг, 5 115 823 руб. 11 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ, 100 000 руб. 00 коп. штрафа, 8 123 177 руб. 11 коп. убытков, возникших в результате отказа от исполнения договора, 643 940 руб. 50 коп. убытков за устранение недостатков работ, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 829 358,66 руб. за период с 07.12.2021 г. по 31.03.2022 г.

На сумму основного долга 22 481 686 руб. 64 коп. или ее остаток производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставки Банка России, начиная с 02.10.2022 г. по день фактической оплаты долга.

Признать односторонний отказ ООО "Передовые Строительные Решения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от исполнения договора субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. недействительным, признать договор субподряда № 303/2021 от 12.03.2021 г. расторгнутым в связи с односторонним отказом АО СЗ "Дирекция ЮЗР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от исполнения договора.

В остальной части в удовлетворении исковых требований АО СЗ "Дирекция ЮЗР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований ООО "Передовые Строительные Решения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) отказать.

Взыскать с АО СЗ "Дирекция ЮЗР" (ИНН <***>, ОГРН <***>)в доход федерального бюджета 16 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение судом первой инстанции первоначальных исковых требований.

Взыскать с ООО "Передовые Строительные Решения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 202 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение судом первой инстанции первоначальных исковых требований, 3 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение заявления об обеспечении иска, 63 128 руб. государственной пошлины за рассмотрение судом первой инстанции встречных исковых требований.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья А.В. Петряев