1060_534031

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

г. Севастополь

16 ноября 2023 г. Дело № А84-4376/2023

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению от 12.04.2023 № 2938/03-05-02-0108/02/23 удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» в пользу Казённого учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку в сумме 2 491 330, 59 руб. (Два миллиона четыреста девяносто одна тысяча триста тридцать рублей 59 копеек).

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречные исковые требования по заявлению № 6181/03-05-02-0109/01/23 от 19.06.2023 удовлетворить частично.

Взыскать с Казённого учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» неустойку в сумме 129 963, 89 руб. (Сто двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 89 копеек), а также Код доступа к материалам дела:

взыскать расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 159,40 руб. (Три тысячи сто пятьдесят девять рублей 40 копеек), оплаченных по платежному поручению № 471 от 18.07.2023.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Произвести зачёт, в результате которого взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Город Севастополь) в пользу Казённого учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Город Севастополь) сумму 2 358 207, 30 руб. (Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч двести семь рублей 30 копеек).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Город Севастополь) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 25 279, 72 руб. (Двадцать пять тысяч двести семьдесят девять рублей 72 копейки).

Взыскать Казённого учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Город Севастополь) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 20 062, 28 руб. (Двадцать тысяч шестьдесят два рубля 28 копеек).

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья Р.А. Ражков