Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Челябинск
19 февраля 2025 г. Дело № А76-14882/2024
Судья Арбитражного суда Челябинской области Е.И. Пеплер, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Кистановой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Голос.Космос», ОГРН <***>, г. Челябинск,
к Администрации города Челябинска, ОГРН <***>, г. Челябинск,
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, ОГРН <***>,
о признании недействительным решения, обязании,
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Признать недействительным решение Администрации города Челябинска об отказе в продлении срока действия договора № 10 о комплексном развитии незастроенной территории от 20.02.2023 и взыскании неустойки, выраженное в письме от 07.02.2024 № 1315225/23-1-1.
Обязать Администрацию города Челябинска (ИНН <***>) в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу заключить с обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Голос.Космос» (ИНН <***>) дополнительное соглашение о продлении срока подготовки проекта документации по планировке территории в отношении территории комплексного развития и предоставления на утверждение в полном объеме в Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска на 4 месяца 9 дней, общего срока строительства на 8 месяцев 3 дня.
Взыскать с Администрации города Челябинска (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Голос.Космос» (ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 (Три тысячи) руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Судья Е.И. Пеплер
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.