Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

г. Москва 08 апреля 2025 года Дело № А41-34135/23

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Узденова А.У.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Зумакуловой С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании денежных средств по договору подряда (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ),

по встречному иску АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени

академика П.Д. Грушина» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки

при участи в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 14 267 770, 82 руб., проценты в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 4 562 048, 14 руб.,

проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 28.01.2025 по день фактического платежа, расходы по оплате государственной пошлины в размере 117 149 руб., расходы на оплату экспертизы в размере 200 000 руб.

Вернуть АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 33 535 руб., уплаченную на основании платежного поручения № 244 от 11.04.2023 г.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 4 445 349, 82 руб., расходы на оплату госпошлины в размере 28 682, 94 руб.

В остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет, в результате которого взыскать с АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 14 672 935, 20 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья А.У. Узденов