АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Резолютивная часть решения

г.Чита Дело № А78-3070/2023 23 ноября 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с муниципального предприятия городского округа "Город Чита""Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 359 349 руб. 55 коп. основного долга, 131 886 руб. 25 коп. неустойки, всего – 2 491 235 руб. 80 коп.

В остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить в части.

Взыскать с федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального предприятия городского округа "Город Чита""Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 49 449 руб. 41 коп. неустойки, 1 978 руб. расходов по оплате государственной пошлины, всего – 51 427 руб. 41 коп.

В остальной части встречного иска отказать.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с муниципального предприятия городского округа "Город Чита""Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю" (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежные средства в размере 2 439 808 руб. 39 коп.

Взыскать с муниципального предприятия городского округа "Город Чита""Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 854 руб. 91 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Д.Е. Алфёров