39_14917138

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г.Москва 16 ноября 2023 года Дело № А41-40696/23

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозова, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО «ЗОЛЬТ ГРУПП» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО «СУПРИМО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 70 971 рублей 60 копеек, неустойки за нарушение сроков предоставления исполнительной документации в размере 358 718 рублей 71 копейки, убытков в размере 244 449 рублей 33 копеек,

по встречному иску ООО «СУПРИМО» к ООО «ЗОЛЬТ ГРУПП» о взыскании процентов за неправомерное удержание денежных средств по Договору субподряда ДК 02/02/22-1 от 02 февраля 2022 года, по Договору субподряда БК 02/02/22-2 от 02 февраля 2022 года, по Договору субподряда В 02/02/22-3 от 02 февраля 2022 года и по Договору субподряда ОГР и ВП 02/02/22-5 от 02 февраля 2022 года на общую сумму 215 424 рублей 00 копеек,

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «СУПРИМО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «ЗОЛЬТ ГРУПП» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 70 971 руб. 60 коп., неустойку за нарушение сроков передачи исполнительной документации в размере 358 718 руб. 71 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 506 руб. 11 коп.

В остальной части требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «ЗОЛЬТ ГРУПП» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «СУПРИМО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков оплаты работ в размере 39 859 руб. 45 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. 00 коп.

Провести зачет требований.

Взыскать с ООО «СУПРИМО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «ЗОЛЬТ ГРУПП» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 31 112 руб. 15 коп., неустойку за нарушение сроков передачи исполнительной документации в размере 358 718 руб. 71 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 506 руб. 11 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова