210100063_5222047
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru
Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я
г. Белгород Дело № А08-9824/2022 28 ноября 2023 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания Ситнянской Я.Г.,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению дело по исковому заявлению ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ТАНДЕМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании пени, при участии в судебном заседании представителя:
от истца: ФИО1, доверенность от 09.01.2023; от ответчика: не явился, ходатайство,
руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ТАНДЕМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 280 073,58 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 26.10.2021 № 13/1008 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ФАП в п. Набокино Старооскольского городского округа ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя ФИО2», 249 836,35 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 26.10.2021 № 13/1009 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ФАП в с. Выползово Старооскольского городского округа ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя ФИО2», отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Судья А.В. Петряев