ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
443070, <...>, тел. <***>
www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
апелляционной инстанции по проверке законности и
обоснованности решения арбитражного суда,
не вступившего в законную силу
27 ноября 2025 года Дело № А65-3572/2025 г. Самара 11АП-10277/2025 11АП-10506/2025
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мачучиной О.А., судей Котельникова А.Г., Морозова В.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Шафран С.И.,
с участием:
от общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая строительная компания "Агора" – представитель ФИО1, доверенность от 28.01.2025, диплом,
иные лица – не явились, извещены,
рассмотрев в открытом судебном заседании 27.11.2025 в зале № 4, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая строительная компания "Агора", общества с ограниченной ответственностью "РСБ-Строй"
на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2025 по делу № А65-3572/2025 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РСБ- Строй" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая строительная компания "Агора" (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о взыскании 8 981 702 рублей 08 копеек неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ, и
по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая строительная компания "Агора" к обществу с ограниченной ответственностью "РСБ-Строй", г.Казань
о взыскании 9 498 563 рублей 60 копеек долга и 935 758 рублей 56 копеек неустойки,
третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Нефтепроводстройинвест» (ИНН <***>),
Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.08.2025 по делу № А65-3572/2025 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РСБ-Строй" в доход федерального бюджета государственную пошлина за подачу апелляционной жалобы в размере 30 000 руб.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий О.А. Мачучина
Судьи А.Г. Котельников
В.А. Морозов