34/2023-131060(1)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

05 декабря 2023 года

по делу А33-24211/2023 Красноярск

«05» декабря 2023 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6580.22 от 20.06.2022, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенного (который будет располагаться) по адресу: местоположение: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Молокова - ул. Шахтеров, в границах кадастрового квартала 24:50:0400417, в точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт. Линия (0,4) Проектируемая Линия (0,4)

Линия (0,4) ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 689 ТП ТП 689 Ячейка ПС яч.23 в ст. ТП-6111 ПС ПС № 71 «Весна» 110/10 кВ

Основной источник питания: ПС № 71 «Весна» 110/10 кВ

Резервный источник питания: отсутствует, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,40 кВ;

-максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000504740:

-реконструкция ТП-689 с заменого силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом.

-строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 Технических условий, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

-определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП 0.4 кВ.

-выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 19 533 руб. 86 коп. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.06.2022 № 20.2400.6580.22 за период с 22.12.2022 по 05.12.2023, с 06.12.2023 по день фактического исполнения обязательства, но не более чем за 16 дней; судебную неустойку в размере по 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения, подлежащую начислению по истечение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу, а также 8 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Т.В. Шевцова