АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
15 декабря 2023 года
Дело № А74-8098/2023
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 9 688 руб. 78 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 13.06.2023 № 23Ае/23с за период с 30.08.2023 по 14.09.2023.
Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Иск удовлетворить частично: взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 8 943 (восемь тысяч девятьсот сорок три) руб. 49 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 13.06.2023 № 23Ае/23с за период с 30.08.2023 по 14.09.2023 (с применением ключевой ставки Банка России 12%).
В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.
2. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 1 846 (одну тысячу восемьсот сорок шесть) руб. государственной пошлины.
3. Взыскать с муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» в доход федерального бюджета 154 (сто пятьдесят четыре) руб. государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.
Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья
С.М. Тропина