АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Ставрополь Дело № А63-22244/2022 03 июля 2023 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Головиной А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1172651021124, ИНН 2634101115,
к обществу с ограниченной ответственностью «СтройПромТорг», г. Ставрополь, ОГРН 1142651015539, ИНН 2636809256,
о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 30.03.2021 № 110ЭОК-2021 на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство амбулатории модульного типа в ст. Старопавловской ГБУЗ СК «Кировская районная больница» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края в сумме 3 840 606 руб. 45 коп.,
при участии представителя истца Геворкяна С.А. по доверенности № 67 от 08.01.2023 и представителя ответчика Магомедова Д.Г. по доверенности № 55 от 08.11.2022,
руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении требований министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, отказать.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья И.В. Соловьева