АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

г. Уфа Дело № А07-32253/2024 04 июля 2025 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Савельевой Д.Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каримовой Р.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

акционерного общества «Башкиравтодор» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Региональное Управление Строительства

Технологических Автомобильных Магистралей» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании по договору № 67-16/ПОК-171 от 15.08.2022: долга в сумме 49878 руб. 00 коп. и неустойки в сумме 8249 руб. 82 коп., по договору № 67-33/ПОД-82 от 16.09.2021:

неустойки в сумме 875 677 руб. 72 коп. и убытков в сумме 2 556 536 руб. 98 коп.

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора: Государственное казенное учреждение Управление дорожного хозяйства Республики

Башкортостан (ОГРН: <***>, ИНН: <***>).

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации оглашается резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональное Управление Строительства Технологических Автомобильных Магистралей» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу акционерного общества «Башкиравтодор» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) долг в сумме 49878 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональное Управление Строительства Технологических Автомобильных Магистралей» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 578 руб.

Взыскать с акционерного общества «Башкиравтодор» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 39869 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Д.Р. Савельева