Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть
г. Хабаровск дело № А73-10338/2024 20 января 2025 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С. Овчинниковой (до перерыва), помощником судьи О.В. Фефеловой (после перерыва),
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Альфа-Строй» (ОГРН 1202700018960, ИНН: 2720062131, адрес: 680510, Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Тополево, ул. Гаражная, д. 21, кв. 40)
к обществу с ограниченной ответственностью «Примстройпроект» (ОГРН 1212500006707, ИНН: 2543156283; адрес: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинки, д. 13)
к Союзу строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» (ОГРН 1092500000823, ИНН 2538128241, адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 35, кв. 2).
о расторжении договора субподряда № СП-11 от 18.07.2023 и о взыскании 1 518 673 руб. 96 коп., неустойки по дату вынесения решения,
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить частично.
Расторгнуть договор субподряда № СП-11 от 18.07.2023, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Примстройпроект» и обществом с ограниченной ответственностью управляющая компания «Альфа-Строй».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Примстройпроект» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Альфа-Строй» (ОГРН <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 1 981 107 руб. 28 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 27 076 рублей.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
В удовлетворении иска к Союзу строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» отказать.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный
апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции
через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья А.Ю. Милосердова