1 2111125_6887054
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,
сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ Резолютивная часть
г. Уфа Дело № А07-7068/23 22 ноября 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кабировой Н.В., рассмотрев дело по иску
Некоммерческой организации Фонда Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт "Башкиргражданпроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании неустойки по договору № 20455 от 20.04.2020г. в размере 371 787 руб. 73 коп.
третьи лица :
- общество с ограниченной ответственностью "Визир" (ИНН <***>, ОГРН <***>);
- общество с ограниченной ответственностью "Ростпроектизыскания" (ИНН <***>, ОГРН <***>);
- общество с ограниченной ответственностью "УДС-Проект" (ИНН <***>, ОГРН <***>);
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный институт "Башкиргражданпроект" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу некоммерческой организации фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 180 000 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 10 436 руб.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.
Судья Э.Р. Шамсутдинов