Арбитражный суд Хабаровского края
<...>, www.khabarovsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
резолютивная часть
г. Хабаровск дело № А73-691/2023 27 марта 2025 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Т.И. Тереховой, при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.И. Созыгашевой,
рассмотрел в заседании суда дело по иску Администрации города Хабаровска (ОГРН <***>, ИНН <***>; 680000, <...>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕЗУЛЬТАТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 680054, <...>, помещ. 9)
о взыскании 5 029 247 руб. 00 коп.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Производство по делу в части требований по взысканию неустойки по 2.2.1 договора прекратить.
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕЗУЛЬТАТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Администрации города Хабаровска (ОГРН <***>, ИНН <***>) в счет неустойки - 1 004 836 руб. 97 коп.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕЗУЛЬТАТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 620 руб.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.
Судья Т.И. Терехова