100547_4524602
Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
город Пермь
25.09.2023 года Дело № А50-22756/22
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
ФИО1 ¸ рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии дополнительного решения по делу по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>)
к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>)
о взыскании неустойки по договору строительного подряда,
по встречному исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН
<***> ИНН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн»
(ОГРН <***> ИНН <***>)
о взыскании задолженности, неустойки по договору подряда
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края
РЕШИЛ:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН
5902809279) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 106 913 руб.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН <***> ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 635 от 01.11.2022 в сумме 21 368 руб.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн» (ОГРН <***> ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 1024 от 09.09.2022 в сумме 21048 руб.
Дополнительное решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.
Судья О.Н. Маркеева