АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
18 апреля 2025 года Дело № А74-1194/2025
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева, рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 230 236 руб. 21 коп. неустойки за период с 16.11.2024 по 10.01.2025, исчисленной за просрочку исполнения муниципального контракта от 27.08.2024 № 75А/24с.
Руководствуясь статьями 102, 110, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Исковые требования удовлетворить:
взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 230 236 руб. 21 коп. неустойки за период с 16.11.2024 по 10.01.2025, исчисленной за просрочку исполнения муниципального контракта от 27.08.2024 № 75А/24сэ
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в доход федерального бюджета 16 512 руб. государственной пошлины.
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий
арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его
принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в
полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья П.В. Лобынцев
Данные, необходимые для идентификации: