Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Якутск

25 октября 2023 года

Дело № А58-7843/2023

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т.С. рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Государственного автономного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Раут" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 7 400 рублей,

без вызова сторон,

В соответствии с п.1.6 договора от 23.08.2022 № 1-ремонт ЛФК подрядчик обязуется выполнить работы со дня подписания договора в течение 15 календарных дней, по согласованным локальной сметой и графику выполнения работ, предоставленному подрядчику до подписания договора.

Как следует из акта приемки выполненных работ от 14.10.2022 № 1 формы КС-2, акту сдачи-приемки оказанных услуг от 14.10.2022, ответчиком работы по текущему ремонту залов ЛФК в здании ОМР №2 сданы 14.10.2022.

Пп.6.3.1 договора установлена ответственность подрядчика в виде уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных подрядчиком.

Расчет договорной неустойки истцом произведен за период с 08.09.2022 по 14.10.2022 исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день подачи иска - 12%.

Как разъяснено в п.38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, даны разъяснения, относящиеся как к заказчику, так и к подрядчику по контракту, пеня за просрочку исполнения обязательств устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы/от цены контракта, уменьшенной на сумму, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в связи с чем при добровольной уплате неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа. При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке. Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных энергетических ресурсов, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда ко всему периоду просрочки подлежит применению ставка на день его вынесения.

По смыслу ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки направлено на компенсацию потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств, при расчете неустойки должна быть применена ставка, позволяющая максимальным образом обеспечить защиту права кредитора и покрыть его инфляционные и иные потери.

В связи с этим не имеется оснований в отсутствие прямого указания в законе при расчете неустойки учитывать соответствующие периоды действия ставок рефинансирования ЦБ РФ в течение просрочки.

При доказанности нарушения срока исполнения обязательства со стороны ответчика требование истца судом удовлетворено.

Расходы истца по уплате государственной пошлины, подтверждаемые платежным поручением от 30.08.2023 № 2254, судом по результатам рассмотрения дела, на основании ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Раут" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Государственного автономного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку 7 400 руб., а также расходы по государственной пошлине 2 000 руб.

2. Решение подлежит немедленному исполнению.

3. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

Судья Т.С. Шамаева