АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

г. Белгород Дело № А08-9175/2021 11 сентября 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания Ситнянской Я.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "РиК Строй-С" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки по договору строительного подряда № 66-ЖД22 от 28.08.2020 в размере 1 338 642 руб., затрат на устранение недостатков, связанных с некачественным выполнением работ в размере 3 545 946 руб.,

по встречному иску ООО "РиК Строй-С" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности за выполненные работы по договору строительного подряда № 66-ЖД22 от 28.08.2020 г. в размере 758 776 руб. 58 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2021 г. по 29.11.2021 г. в размере 73 334 руб. 79 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца-ответчика: ФИО1, доверенность от 12.05.2023; от ответчика-истца: ФИО2, доверенность от 22.09.2022,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "РиК Строй-С" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3 545 946 руб. затрат на устранение недостатков, связанных с некачественным выполнением работ по договорам строительного подряда № 22/04-ЖД22 от 22.04.2020,

№ 66-ЖД22 от 28.08.2020, неустойку за период с 16.09.2020 по 11.12.2020 за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда № 66-ЖД от 28.08.2020 в размере 663 882 руб. 50 коп., расходы на проведение исследования качества работ в размере 61 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 47 623 руб.

Встречные исковые требования ООО "РиК Строй-С" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "РиК Строй-С" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

сумму долга в размере 758 776 руб. 58 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами с 12.01.2021 по 25.10.2021 в размере 73 334 руб. 79 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 642 руб.

В результате зачета взыскать с ООО "РиК Строй-С" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) денежные средства в размере 3 466 698 руб. 13 коп.

Выдать ООО "ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 15 899 руб.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья А.В. Петряев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 6:25:00

Кому выдана Петряев Алексей Васильевич