АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

г. Абакан

10 июля 2023 года

Дело № А74-2355/2023

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И. Субач рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Пермская современная строительная организация» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 625 480 рублей 71 копейки неустойки по контракту от 20.08.2020 № 2020.3921, начисленной за период с 01.12.2020 по 27.02.2023.

Руководствуясь статьёй 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 159, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Пермская современная строительная организация» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

2. Отказать в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Пермская современная строительная организация» о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Удовлетворить исковые требования частично: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пермская современная строительная организация» в пользу государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва» 99 295 (девяносто девять тысяч двести девяносто пять) рублей 07 копеек неустойки, начисленной за период с 01.12.2020 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 27.02.2023, а также 2462 (две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 21 копейку расходов по государственной пошлине, уплаченной платёжным поручением от 01.03.2023 № 739400.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Г.И. Субач