2023/2023-194533(2)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
г. Казань Дело № А65-115/2023
04 июля 2023 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Трифоновой Ю.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 250 776 394,50 руб. неосновательного обогащения,
и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 842 301 219,97 руб. неустойки.
с участием:
от истца (ответчика по встречному иску) – ФИО1, представитель по доверенности от 09.01.2023г., диплом ОК 01808,
от ответчика (истца по встречному иску) – ФИО2, представитель по доверенности от 11.07.2022г., диплом 101632 0008397
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан
РЕШИЛ :
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, д.1 (ОГРН 1021600000014, ИНН 1653018661, дата государственной регистрации 19.07.2002г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Толстого, д.14А (ОГРН 1021603643291, ИНН 1660056570, дата государственной регистрации 29.12.2002г.) 200 621 043,75 руб. неосновательного обогащения.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 29.12.2002г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 19.07.2002г.) 164 990 090,69 руб. неустойки, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 195 880 руб.
Произвести зачет взаимных требований, по результатам которого взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 19.07.2002г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 29.12.2002г.) 35 435 073,06 руб..
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 29.12.2002г.) справку на возврат госпошлины в размере 36 589 руб., уплаченной по платежному поручению № 2100 от 05.12.2019.
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.
Судья А.Э. Шарипова
Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 10:57:00Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна