7_2005251

Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-427/2025 01 ноября 2025 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Степанян И.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Энки» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании убытков по договору субподряда № ; 20/05/24-С-Горизонт от 05.06.2024 в размере 2 689 881 рубль 23 копейки, неустойки за период с 17.07.2024 по 30.07.2024 в размере 1 804 892 рубля 65 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 159 843 рубля,

при участии: от истца – представителя ФИО1, по доверенности от 09.10.2022, от ответчика – представителя ФИО2, по доверенности от 22.01.2025,

руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Энки» от иска в части требования о взыскании неустойки в размере 1 804 892 рубля 65 копеек, производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Энки» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 689 881 рубль 23 копейки убытков, 95 657 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего 2 785 538 рублей 23 копейки.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Энки» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 44 930 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 30.01.2025 № 115.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич