АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/,
сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ Резолютивная часть
г. Уфа Дело № А07-18208/24 07 февраля 2025 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э.Р.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кабировой
Н.В., рассмотрев дело по иску
индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН
<***>, ОГРНИП <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "
Талан-Регион-11" (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании неустойки в размере 9 384 000 руб., убытков в размере 19 085 649 руб.
06 коп.
и индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН
<***>, ОГРНИП <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "
Талан-Регион-11" (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании неустойки в размере 21 896 000 руб., убытков в размере 44 533 181
руб. 16 коп. (с учетом уточнения от 23.01.2025) Третьи лица:
ООО «Новые Атланты» (ИНН <***>, ОГРН <***>). ООО "Проектная мастерская "Новация" (ИНН <***>, ОГРН <***>)
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " Талан-Регион-11" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) неустойку в размере 7 128 000 руб., убытки в размере 5 461 735 руб. 50 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 73 120 руб.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Исковые требования ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик " Талан-Регион-11" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу
ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) неустойку в размере 16 632 000 руб., убытки в размере 12 744 049 руб. 50 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 88 443 руб.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 66 849 руб.
Взыскать с индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 101 500 руб.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателей.
Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.
Судья Э.Р. Шамсутдинов