1
Дело № 5-175/2023
УИД13MS0005-01-2023-000663-34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
ул.Советская, д.15, с.Большое Игнатово, Большеигнатовского района,
Республики Мордовия 07 ноября 2023 г.
Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка Ичалковского района Республики Мордовия мировой судья судебного участка Большеигнатовского района Республики Мордовия Кулакова Анна Сергеевна,
с участием помощника прокурора Большеигнатовского района Республики Мордовия Войновой О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:
индивидуального предпринимателя ФИО1, СОЦИАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, сведений о привлечении к административной ответственности по статье 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не имеется, паспорт: <...>,
установил:
02.09.2023 по адресу: около д.40 по ул.Советская с.Большое Игнатово Большеигнатовского района Республики Мордовия индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее-ИП ФИО2) не исполнил обязательства, предусмотренные контрактом.
Проведенной прокуратурой Большеигнатовского района Республики Мордовия проверкой исполнения законодательства при реализации национальных проектов и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности ИП ФИО1, установлено, что 16.03.2023 в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» между администрацией Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия и ИП ФИО1 заключен муниципальный контракт № 3/1-М-ЭА/2023 на выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Советская с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (в рамках капитального ремонта). Срок исполнения обязательств по контракту – не позднее 01.09.2023, цена контракта - 15 346 989 рублей 45 копеек.
Между тем, в нарушение требований закона и условий муниципального контракта ИП ФИО1 допущено нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту № 3/1-М-ЭА/2023, заключенному им 16.03.2023 с администрацией Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. По состоянию на 02.09.2023 на указанном объекте капитального ремонта фактически выполнены работы на сумму 6 838 868 рублей 74 копейки, что составило 44,6 % от всего объема предусмотренных контрактом работ по благоустройству территории сквера по ул. Советская с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия. По состоянию на 02.09.2023 индивидуальным предпринимателем ФИО1 на данном объекте работы по капитальному ремонту не выполнены на сумму 8 508 120 рублей 71 копейка или 55,4 % от всего объема предусмотренного контрактом работ. Не завершены индивидуальным предпринимателем ФИО1 работы в соответствии с условиями муниципального контракта и по состоянию на 05.10.2023, в результате чего ИП ФИО1 причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.
Невыполнение ИП ФИО1 своих обязательств нарушило нормальную работу органов государственной власти и местного самоуправления при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», привело к недостижению в предусмотренные сроки целей, для реализации которых заключен Муниципальный контракт, к недостижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», предусмотренного паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», нарушило права неопределенного круга лиц на доступность объектов городской среды на сельской территории в рамках государственной программы Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды».
Вышеуказанные нарушения законодательства допущены по вине ИП ФИО1, у которого имелась возможность по исполнению обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, но все зависящие от него меры по их исполнению не приняты, в связи с чем в его действиях содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В судебном заседании помощник прокурора Большеигнатовского района Республики Мордовия Войнова О.В. постановление о возбуждении в отношении ИП ФИО1 дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поддержала по основаниям, изложенным в постановлении. Полагала назначить ИП ФИО1 наказание в соответствии с санкцией данной статьи в минимальном размере.
ИП ФИО1 в судебное заседание не явился, согласно заявлению просил рассмотреть дело в его отсутствие, с учетом материального положения, при назначении наказания, просил снизить сумму штрафа.
Выслушав помощника прокурора Войновой О.В., исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к выводу о виновности ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.
Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Согласно положениям статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) заключения предусмотренных настоящим Федеральным законом контрактов; 4) особенностей исполнения контрактов; 5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Часть 2 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 107 Федерального закона от 05 апреля 2012 г. № 44-ФЗ).
Из материалов дела следует, что 16.03.2023 в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам электронного аукциона № 0809500000322003493 (протокол № 3-М-ЭА-23/ВР от 13.01.2023) между администрацией Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия и индивидуальным предпринимателем ФИО1 заключен муниципальный контракт № 3/1-М-ЭА/2023 на выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Советская с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (в рамках капитального ремонта). Согласно п. 1.1. данного муниципального контракта предметом контракта является выполнение работ по благоустройству территории сквера по ул. Советская с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (в рамках капитального ремонта) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ контракта (приложение № 2 к контракту) в соответствии с разработанной проектной документацией).
Пунктом 1.2. указанного муниципального контракта предусмотрено, что Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением № 2 к Контракту, устранение недоделок и дефектов, окончательную сдачу работ Заказчику в полном объеме и строгом соответствии с проектной документацией. Цена контракта 15 346 989 рублей 45 копеек (п.2.1). Источник финансирования контракта: бюджет Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (п.2.3).
Начало выполнения работ – не позднее 15.04.2023, окончание выполнения работ – не позднее 01.09.2023 (п. 3.1. Контракта); местом выполнения работ является ул. Советская с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (п. 3.2. Контракта); работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту); график выполнения строительно-монтажных работ в рамках срока, предусмотренного п. 3.1. Контракта, устанавливается в приложении № 2 к контракту, графике выполнения строительно-монтажных работ; Подрядчик обязан соблюдать сроки выполнения работ, предусмотренные графиком выполнения строительно-монтажных работ (п. 3.3. и п. 3.4. Контракта).
Срок выполнения подрядчиком работ по данному муниципальному контракту не продлевался.
Соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, ИП ФИО1 обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения контракта.
В обозначенный срок, то есть не позднее 01.09.2023, ИП ФИО1 работы по благоустройству территории сквера по ул.Советская в с.Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (в рамках капитального ремонта) не выполнены. Сумма неисполненных ИП ФИО1 по состоянию на 02.09.2023 обязательств, предусмотренных контрактом, составила 8 508 120 рублей 71 копейка.
Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, повлекло причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и муниципального образования, которые в данном случае определены социальной значимостью объекта, нарушению прав неопределенного круга лиц на доступность объектов городской среды на сельской территории в рамках государственной программы Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», нарушило нормальную работу органов государственной власти и местного самоуправления при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», привело к недостижению в предусмотренные сроки целей, для реализации которых заключен муниципальный контракт, к недостижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», предусмотренного паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).
Данные обстоятельства выявлены в ходе проверки исполнения законодательства при реализации национальных проектов и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ходе которой выявлены нарушения законодательства, проведенной прокуратурой Большеигнатовского района Республики Мордовия.
По факту допущенного бездействия, повлекшего неисполнение обязательств по муниципальному контракту с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, не влекущего уголовной ответственности, 05.10.2023 прокурором Большеигнатовского района Республики Мордовия в отношении ИП ФИО1 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Факт совершения административного правонарушения и вина ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:
постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 05.10.2023, согласно которого прокурором Большеигнатовского района Республики Мордовия в отношении ИП ФИО1 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; сведениями прокуратуры Республики Мордовия о согласовании проверки; решением о проведении проверки № 69 от 18.09.2023; актом проверки с фототаблицей от 19.09.2023; решением о проведении проверки № 72 от 21.09.2023; сообщением администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 29.09.2023 о выполнении работ по муниципальному контракту; сообщениями администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 10.05.2023, от 06.07.2023, от 11.07.2023, от 01.09.2023 (с приложениями информации ООО «Научно-строительная компания») о нарушениях при выполнении работ по муниципальному контракту; сообщениями ИП ФИО1 от 26.07.023, от 02.08.2023, от 23.08.2023, от 11.09.2023; сообщением администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 18.09.2023 об отсутствии возможности продления сроков контракта; копиями платежных поручений об оплате работ по муниципальному контракту; копией муниципального контракта № 3/1-М-ЭА/2023 от 16.03.2023; актом выездной проверки с фототаблицей от 29.09.2023; сообщением ИП ФИО1 по выполненным работам по муниципальному контракту и причинам нарушения сроков; объяснениями ИП ФИО1; сообщением ЦГСМ-филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» от 12.10.2023; сообщением администрации Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия от 18.10.2023; копиями актов о приемке выполненных работ № 1 от 19.05.2023, № 2 от 20.06.2023, № 3 от 26.07.2023; № 4 от 29.08.2023, № 5 от 25.09.2023; выпиской из ЕГРИП; сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки; сальдовой ведомостью по счету.
Вышеуказанные доказательства получены в соответствии с требованиями норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам, они являются относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для установления вины ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения.
Доказательства по делу непротиворечивы и полностью согласуются между собой.
Собранные по делу об административном правонарушении доказательства, оценены мировым судьей в соответствии со статьей 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.
На основании изложенного, мировой судья приходит к выводу, что факт совершения ИП ФИО1 административного правонарушения установлен, а его вину в совершении правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, доказанной. Действия ИП ФИО1 мировой судья квалифицирует по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.
Санкцией части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.
В соответствии с пунктом 2.1 муниципального контракта цена муниципального контракта составляет 15 346 989 рублей 45 копеек.
В ходе производства по делу об административном правонарушении и в судебном заседании установлено, что по состоянию на 02.09.2023 по муниципальному контракту выполнены работы на сумму 6 838 868,74 руб., что составило 44,6 %. Таким образом, имеются основания для вывода о том, что обязательства по муниципальному контракту не исполнены на сумму 8 508 120,71 руб., что составляет 55,4 % об всего объема работ, предусмотренного контрактом.
Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность по делу, являются признание вины, наличие двоих малолетних детей у виновного.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность по делу, мировым судьей не установлено.
Оснований для освобождения от ответственности за совершенное административное правонарушение либо для прекращения производства по делу, мировым судьей не установлено.
С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного административного правонарушения, личности виновного, имущественного положения, обстоятельств смягчающих административную ответственность, отсутствия обстоятельств отягчающих административную ответственность, мировой судья считает назначить ИП ФИО1 административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ (8 508 120,71 руб./5%= 425 406 руб.).
Вместе с тем, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, меры административной ответственности и правила их применения, устанавливаемые законодательством об административных правонарушениях, должны не только отвечать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, личности правонарушителя и степени вины, гарантируя адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к административной ответственности, тому вреду, который причинен в результате правонарушения, не допуская избыточного государственного принуждения и сохраняя баланс основных прав индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств (постановления от 14 февраля 2013 г. № 4-П, от 25 февраля 2014 г. № 4-П, от 17 февраля 2016 г. № 5-П, от 18 января 2019 г. № 5-П и др.).
Исходя из этого КоАП РФ установил, в частности, что административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение; при назначении административного наказания учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (части 1 и 3 статьи 4.1).
Кроме того, для индивидуализации назначаемого административного наказания КоАП РФ предусмотрел условия и порядок снижения административного штрафа на половину минимального размера данного вида наказания, установленного за совершение конкретного административного правонарушения (части 2.2 и 2.3 статьи 4.1).
Частью 2.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей, либо административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее четырех тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее сорока тысяч рублей.
При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Принимая во внимание, что административное наказание должно отвечать целям административной ответственности, не ограничивать имущественные права лица и представляться чрезмерным с точки зрения социальной справедливости, учитывая имущественное положение ИП ФИО1, его статус - микропредприятие, совершение правонарушения впервые, наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, оказание содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу, выполнение работ на объекте по состоянию на 22.09.2023 на 62 %, наличие объективных причин невыполнения работ по контракту, а именно погодные условия, полагаю, что цель административного наказания может быть достигнута при снижении административного штрафа с 425 406 руб. до 212 703 руб.
Снижение размера санкции до 212 703 руб. соответствует характеру допущенного ИП ФИО1 правонарушения, степени его вины, и не приведет к чрезмерному, избыточному ограничению имущественных прав и интересов привлекаемого к административной ответственности лица.
Руководствуясь статьями 29.10-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
постановил:
признать индивидуального предпринимателя ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере двести двенадцати тысяч семьсот трех рублей.
Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:
УФК по Республике Мордовия (Министерство юстиции Республики Мордовия), л/с <***>, ИНН: <***>, КПП: 132601001, р/с: <***> в Отделение - НБ Республика Мордовия Банка России//УФК по Республике Мордовия г.Саранск, БИК: 018952501, ОКТМО: 89613000, КБК: 84211601073010000140.
В соответствии с требованиями части 1.1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
В подтверждение оплаты административного штрафа квитанция должна быть представлена в судебный участок до истечения указанного срока.
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
На постановление может быть подана жалоба в Ичалковский районный суд Республики Мордовия через мирового судью судебного участка Большеигнатовского района Республики Мордовия или непосредственно в Ичалковский районный суд Республики Мордовия в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Мировой судья судебного участка
Большеигнатовского района
Республики Мордовия А.С. Кулакова