Решение по административному делу
Дело № 5-349/2023
УИД 52MS0066-01-2023-002059-77
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении административного наказания
г. Арзамас 21 ноября 2023 года
Мировой судья судебного участка № 3 Арзамасского судебного района Нижегородской области Гущина И.А. с участием помощника Арзамасского городского прокурора - Грачевой Е.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица - ООО «Верест-НН», расположенного по адресу: <АДРЕС> офис 200, ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>,
УСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо - ООО «Верест-НН» в срок до 25 ноября 2022 года не исполнило обязательства, предусмотренные контрактом <НОМЕР> от <ДАТА3> и дополнительным соглашением к нему <НОМЕР> от <ДАТА4> на выполнение работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» по адресу: <АДРЕС> с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности. Законный представитель ООО «Верест-НН» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Учитывая, что от законного представителя юридического лица ООО «Верест-НН» ходатайств об отложении судебного заседания не поступило, судья в соответствии с ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. Законный представитель потерпевшего ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. При таких обстоятельствах судья полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. Лицо, составившее постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, - ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. При таких обстоятельствах судья полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. В судебном заседании помощник Арзамасского городского прокурора Грачева Е.А. пояснила, что Арзамасской городской прокуратурой проведена проверка, в ходе которой выявлено нарушение ООО «Верест-НН» срока выполнения контракта <НОМЕР> от <ДАТА3> на выполнение работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» на сумму 13728270 рублей. Обязательства по данному контракту с учетом изменения срока по дополнительному соглашению должны быть исполнены до 25.11.2022 года, однако в полном объеме не были исполнены в указанный срок. Сумма неисполненных обязательств по данному контракту составляет 8315799 рублей 60 копеек. Факт причинения в результате этого существенного вреда подтверждается письменной позицией ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса». Считает, что в действиях ООО «Верест-НН» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Выслушав помощника прокурора, изучив материалы дела, судья приходит к следующему. Ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ установлена административная ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей. Согласно п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. В силу ч. 2 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей. Вина юридического лица ООО «Верест-НН» в совершении административного правонарушения нашла свое полное и достаточное подтверждение и доказывается: - постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, согласно которому Арзамасской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ООО «Верест-НН» (далее Поставщик). По результатам проверки установлено, что между ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» и ООО «Верест» <ДАТА7> заключен муниципальный контракт <НОМЕР> на выполнение работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса». Цена контракта составила 13728270 рублей. Согласно п. 1.7 Контракта установлены сроки выполнения работ: -окончание выполнения работ - в течение 90 дней с даты заключения контракта. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. Согласно допсоглашению <НОМЕР> от <ДАТА8> установлены новые сроки: - п. 1.7 окончание выполнения работ - в течение 116 календарных дней с даты заключения контракта. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект заказчику; - п. 3.1.1 выполнить все работы по капитальному ремонту, являющиеся предметом настоящего контракта, в полном соответствии с Локальным сметным расчетом, ведомостью объема работ, проектом не позднее 116 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно п. 2.3 контракта аванс предусмотрен в размере 30% от цены контракта: 4118481,00 рублей. Подрядчику перечислен аванс 09.08.2022 в размере 30 % в сумме 4118481,00 рублей. Согласно платежному поручению <НОМЕР> от <ДАТА10> с подрядчиком произведен расчет по подписанным КС-2, КС-3 и произведена оплата 1293 989,40 руб. До настоящего времени контракт в полном объеме не исполнен, срок исполнения контракта 25.11.2022. Сумма выполненных и принятых работ по контракту <НОМЕР> от <ДАТА12> составила 5412470,40 руб. Подписаны: КС-2 № 1 от. 14.03.2023 (архитектурно-строительные решения) на сумму 4214222,40 руб. КС-2 № 2 от 14.03.2023 (система электроснабжения) на сумму 1022906,40 руб. КС-2 <НОМЕР> о 14.0.2023 (автоматическая система пожарной сигнализации) на сумму 175341,60 руб. Ущерб ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» составляет 8315799,60 рублей (восемь миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек. Сводный сметный расчет стоимости строительства <НОМЕР> на сумму 13728270,00 руб.: смета 02-01-01 (архитектурно-строительные решения) на сумму 6978399,00 руб., смета 02-01-02 (отопление и вентиляция) на сумму 2687942,00 руб., смета 02-01-03 (система электроснабжения) на сумму 1016382,00 руб., смета 02-01-04 (автоматическая система пожарной сигнализации) на сумму 146118,00 руб., смета 02-01-05 (технологические решения) на сумму 156794,00 руб., смета 09-01-01 (пусконаладочные работы системы вентиляции) на сумму 71194,00 руб., смета 09-01-02 (пусконаладочные работы системы электроснабжения) на сумму 38585,00 руб. Итого освоена: 5412470 рублей 40 копеек. Таким образом, сумма невыполненных работ по Контракту <НОМЕР> от 01.08.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» по состоянию на <ДАТА14> контракт расторгнут в одностороннем порядке и не освоенная сумма составила 8315799,60 (восемь миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек. Ненадлежащая организация подрядных работ ООО «Верест-НН» влечет несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в связи с чем цели, которые ставит заказчик перед исполнителем, не достигнуты, что причиняет существенный вред охраняемым интересам общества и государства, которые определены социальной значимостью предмета заключенного контракта и исполнение обязательств в рамках национального проекта «Здравоохранение», согласно которому закуплено оборудование ангиографического комплекса, в последующем подлежащего размещению в помещении, подлежащем капитальному ремонту, а также профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни населения городского округа, что способствует своевременному выявлению заболевания сосудов и иных заболеваний. Частью 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности (л.д. 3-8); - копией решения о проведении проверки от <ДАТА15> (л.д. 10); - копией рапорта о согласовании надзорного мероприятия в отношении субъекта предпринимательской деятельности, в соответствии с которым в производстве Арзамасской городской прокуратуры находится обращение и.о.главного врача ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» о нарушении ООО «Верест-НН» (ИНН <НОМЕР>) сроков выполнения работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса». В соответствии с условиями контракта, заключенного сторонами 01.08.2022 <НОМЕР> срок выполнения ООО «Верест-НН» работ по капитальному ремонту не позднее 25.11.2022. Вместе с тем, по состоянию на <ДАТА16> подрядчиком работы на объекте не выполнены. Дать оценку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок без взаимодействия с юридическим лицом, в том числе без проведения проверки, не представляется возможным. Поскольку надзор за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, требуется проведение рассматриваемого надзорного мероприятия (л.д. 11); - копией рапорта о согласовании проведении проверки в отношении субъекта предпринимательской деятельности согласно которому, Управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства рассмотрен рапорт Арзамасского городского прокурора о согласовании надзорного мероприятия в отношении ООО «Верест-НН» (Исуб-20220050-685-23/-20220050) по вопросу соблюдения требований законодательства о контрактной системе закупок при исполнении: государственного контракта по капитальному ремонту помещений ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» для размещения ангиографического комплекса. Необходимость проведения проверки обусловлена высокой социальной значимостью реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», а также невозможностью эксплуатации вышеуказанного оборудования в связи с отсутствием отремонтированного для его размещения помещения. В связи с изложенным предлагается согласовать Арзамасской городской прокуратуре проведение надзорных мероприятий в отношении ООО «Верест-НН» (л.д. 12);
- копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЕРЕСТ-НН» (л.д. 13-17); - копией письма ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» в Арзамасскую городскую прокуратуру от 18.07.2023 года, в соответствии с которым 01.08.2022 г. между ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» и ООО «Верест-НН» заключен контракт <НОМЕР> по выполнению работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса"; (КТРУ 41.20.40.000-00000023), расположенного по адресу: <АДРЕС> (далее Контракт). Согласно 3.1. Контракта (в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.11.2022г), срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: со дня, следующего за днем заключения Контракта в течение 116 (ста шестнадцати) календарных дней. Таким образом, срок окончания работ не позднее 25.11.2022. 27.12.2022 г. Подрядчику вручена лично претензия, содержащая требование в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии сдать работы по Контракту в полном объеме, с соблюдением процедуры сдачи-приемки выполненных работ и передать исполнительную документацию в адрес Заказчика. 08.02.2023 г от Подрядчика поступило письмо, содержащее график выполнения работ, с указанием срока окончания работ - 20.02.2023г<ДАТА> Помимо направленных в адрес Подрядчика претензий и требований, непрерывно проводились встречи на объекте капитального строительства и велись переговоры, о необходимости завершить работы в кратчайшие сроки. 27.04.2023 г Подрядчику повторно направлена претензия, содержащая требование в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии сдать работы по Контракту в полном объеме, с соблюдением процедуры сдачи-приемки выполненных работ и передать исполнительную документацию в адрес Заказчика. Данная претензия так же оставлена без ответа, в связи с чем Заказчиком было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. 30.05.2023 данное решение вступило в законную силу. В соответствии с п. 2.1. Контракта, цена Контракта составляет 13728270,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20%, 2288045,00. ПСД состоит из нескольких ЛCP: Смета 02-01-01 (Архитектурно-строительные решения) на сумму 6978399,00 руб. Смета 02-01-02 (Отопление и вентиляция) на сумму 2687942,00 руб. Смета 02-01-03 (Система электроснабжения) на сумму 1016382,00 руб. Смета 02-01-04 (Автоматическая система пожарной сигнализации) на сумму 146118 Смета 02-01-05 (Технологические решения) на сумму 156794,00 руб. Смета 09-01-01 (Пусконаладочные работы системы вентиляции) на сумму 71194,00 руб. Смета 09-01-02 (Пусконаладочные работы системы электроснабжения) на сумм 38585,00 руб. Сводный сметный расчет стоимости строительства <НОМЕР> на сумму 13728270,00 руб. 14.03.2023 были приняты и оплачены работы на сумму 5412470,40, а именно: КС-2 <НОМЕР> от 14.03.2023г. (Архитектурно-строительные решения) на сумму 4214222,4 КС-2 №2 от 14.03.2023г. (Система электроснабжения) на сумму 1022906,40 руб. КС-2 <НОМЕР> от 14.03.2023г. (Автоматическая система пожарной сигнализации) на сумм 175341,60 руб. КС-3 <НОМЕР> от 14.03.2023г. на сумму 5412470,40 руб. Платежное поручение <НОМЕР> от 09.08.2022г. (авансовый платеж согласно контракта). Платежное поручение <НОМЕР> от 29.03.2023г. (окончательный расчет, согласно КС-2, КС-3). Таким образом не выполнены работы на сумму 8315799,6 рублей. Неисполнение обязательств по Контракту и требований Заказчика по завершению работ, расценивается Заказчиком как недобросовестное поведение и уклонение от исполнения обязательств, выражающееся в необоснованной приостановке работ и срыва государственного контракта, что также сказывается на нормальном функционировании учреждения здравоохранения. Объект капитально строительства, в данном случае, является социально-значимым объектом социальной инфраструктуры, и руководство ГБУЗ НО "Центральная городская больница г.Арзамаса" не может допустить нарушение режима его функционирования, из за недобросовестного поведения Подрядной организации. Сумма невыполненных обязательств ООО «Верест-НН» перед ГБУЗ НО «Центральной городской больницы г. Арзамаса» составляет 8315799,60 (Восемь миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек. Кроме того, ГБУЗ НО «Центральной городской больнице г. Арзамаса» причинен существенный вред охраняемый законом интересов учреждения здравоохранения, выразившийся в нарушении нормального режима функционирования учреждения здравоохранения, а именно помещений ангиографического комплекса, проведения жизненно важного обследования пациентов и необходимых условий проведения обследований пациентов медицинским персоналом. В связи со срывом срока контракта по Капитальному ремонту помещений ангиографического комплекса, несвоевременно установлен ангиографический комплекс ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», новое оборудование контрастного исследования кровеносных сосудов и комплекса исследований организма, позволяющего своевременно выявить патологические процессы и своевременно диагностировать заболевания, который стоит отметить, закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранения» ввиду свое значимости для всей системы здравоохранения (л.д. 18);
- копией письма ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» в Арзамасскую городскую прокуратуру, согласно которому недобросовестное поведение подрядчика ООО «Верест-НН» при исполнении Контракта <НОМЕР> от 01.08.2022 г., помимо нарушения нормального функционирования терапевтического отделения ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса», повлекло последствия в виде материального ущерба в сумме 8315799,60 (Восемь миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек. Вышеуказанная сумма обоснована упущенной выгодой по улучшению материально-технической базы ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», неисполненными обязательствами Подрядчика по Контракту (л.д. 19);
- копией письма ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» в ООО «Верест-НН», согласно которому 01.08.2022 г. между ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» и ООО «Верест-НН» заключен контракт <НОМЕР> по выполнению работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса"; (КТРУ 41,20.40.000-00000023), расположенного по адресу: <АДРЕС>,2 (далее Контракт). Согласно 3.1. Контракта (в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.11.2022г), срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: со дня, следующего за днем заключения Контракта в течение 116 (ста шестнадцати) календарных дней. Таким образом срок окончания работ не позднее 25.11.2022. На дату написания настоящей претензии работы по Контракту выполнены не в полном объеме, уведомление об окончании работ в адрес Заказчика не поступало, исполнительная документация не предоставлялась. Работы на объекте не проводятся. Разделом 5 Контракта предусмотрена ответственность сторон, за ненадлежащее выполнение условий Контракта в соответствии с действующим законодательством, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, начисленной за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. В соответствии с п. 2.1. Контракта, цена Контракта составляет 13728270,00 (тринадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20 %, 2288045,00 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек. По состоянию на <ДАТА28> были приняты и оплачены работы на сумму 5316729,00. На основании вышеизложенного, требует в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения настоящей претензии выполнить и сдать работы по Контракту в полном объеме, с соблюдением процедуры сдачи-приемки выполненных работ и передать исполнительную документацию в адрес Заказчика. В соответствии с п.8.3 Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. На основании вышеизложенного уведомляет о том, что в случае неисполнения настоящего требования Заказчик будет вынужден расторгнуть Контракт в одностороннем порядке (л.д. 21-22);
- копией контракта <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 01.08.2022 года (л.д. 23-36);
- копией дополнительного соглашения <НОМЕР> от 01 ноября 2022 года к контракту <НОМЕР> от 01 августа 2022 года (л.д. 37);
- копией решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 25 мая 2023 года (л.д. 38-40);
- копиями платежных поручений (л.д. 41, 42);
- копиями актов о приемке выполненных работ (л.д. 43-80, 81-101, 102-111);
- справкой о стоимости выполненных работ и затрат (л.д. 112);
- копией решения № РНП 52-146-23-МВ по результатам проверки соблюдения ООО «Верест-НН» законодательства о контрактной системе в сфере закупок от 19.06.2023 года (л.д. 113-117);
- копией представления об устранении нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (л.д. 118-119);
- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Верест-НН» (л.д. 139).
Таким образом, вышеприведенные доказательства подтверждают факт совершения юридическим лицом ООО «Верест-НН» вменяемого ему административного правонарушения. При этом судье не представлено объективных доказательств невозможности исполнения обязательств, предусмотренных вышеуказанным контрактом и дополнительным соглашением, в установленный срок до 25.11.2022 года, а также заключения дополнительного соглашения к нему о повторном продлении срока выполнения контракта. Процессуальных нарушений со стороны административного органа, составившего постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, а также другие материалы дела, которые затрагивали бы права и законные интересы ООО «Верест-НН», судьей не установлено. В связи с этим оснований для прекращения производства по настоящему делу и освобождения юридического лица ООО «Верест-НН» от административной ответственности за совершение вменяемого ему административного правонарушения судья не усматривает. При этом заинтересованность сотрудников прокуратуры в составлении административных материалов именно в отношении юридического лица ООО «Верест-НН» в судебном заседании не установлена. Причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства в результате неисполнения в установленный срок обязательств, предусмотренных контрактом <НОМЕР> от 01 августа 2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту помещений под размещение ангиографического комплекса ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» и дополнительным соглашением к нему № 1 от 01 ноября 2022 года, определяется социальной значимостью национального проекта «Здравоохранение», в рамках реализации которого был заключен данный контракт, и выражается в нарушении работы ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» по оказанию медицинской помощи надлежащего качества пациентам ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», что создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Действия юридического лица - ООО «Верест-НН» судья квалифицирует по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности. При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность. Поскольку юридическое лицо ООО «Верест-НН» впервые привлекается к административной ответственности за совершение подобного административного правонарушения, судья полагает необходимым назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере однократного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, то есть в размере 8315799 рублей 60 копеек. На основании изложенного и, руководствуясь ч. 7 ст. 7.32, ст. ст. 29.7-29.11 КоАП РФ, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо - ООО «Верест-НН» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 8315799 рублей 60 копеек. <ОБЕЗЛИЧЕНО> Документ, подтверждающий уплату штрафа, подлежит сдаче судье, вынесшему настоящее постановление. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Настоящее постановление может быть обжаловано в Арзамасский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.
Мировой судья И.А. Гущина