Дело 2-50/2023
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
10 февраля 2023 года <адрес>
Барун-Хемчикский районный суд Республики Тыва в составе: председательствующего Ховалыг Ч.Д., при секретаре ФИО5,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» к ФИО1 и ООО «ТываБизнесКонсалтинг» о взыскании с получателя социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства,
с участием представителя истца по доверенности ФИО6, представителя ответчика - ФИО7,
установил:
администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» обратилась в суд к ФИО1 и ООО «ТываБизнесКонсалтинг» (далее – Общество) с вышеуказанным иском, в обоснование, указав на то, что решением комиссии по улучшению жилищных условий граждан муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» от ДД.ММ.ГГГГ № молодая семья ФИО1 принята на учет, в качестве нуждающейся в диплом помещении. Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 в составе семьи из 4 человек является участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы в соответствии с условиями данной семье предоставлена социальная выплата в размере 630 000 рублей на приобретение (строительство) жилья на территории Республики Тыва. Получателем социальной выплаты ФИО1 должна была быть построена пристройка жилого дома общей площадью 25 кв. м, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был заключен договор с ООО «ТываБизнесКонсалтинг» о реконструкции вышеуказанной квартиры, срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 630000 рублей перечислены в лицевой счет ФИО1 из средств республиканского и местного бюджета муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва»№ Согласно акту обследования, на момент проверки работа по строительству пристройки не проводились. О чем участницей программы составлена расписка о том, что работа будет сделана до ДД.ММ.ГГГГ. Однако на ДД.ММ.ГГГГ пристройка к дому не построена. Просит взыскать с ответчика в пользу истца сумму предоставленной социальной выплаты в размере 630 000 рублей.
В возражении представитель ответчика ООО «ТываБизнесКонсалтинг» - ФИО8 указывает, что Общество не является прямым получателем бюджетных средств. Общество и ФИО1 являются сторонами двухстороннего договора гражданско-правого характера, ФИО1 обязалась по своей инициативе построить пристройку к своей квартире. На основании указанных обстоятельств был заключен договор субподряда по условиям которого обязательство по строительству пристройки несет ФИО1, денежные средства по данному договору были переданы ей в размере 567 000 рублей, за вычетом от 630 000 рублей обязательных платежей, налогов и сборов в размере 10 %. Просит отказать в удовлетворении требований истца.
В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО6 исковые требования поддержала в полном объеме, показала, что ФИО1 получила свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства – пристройки. Был заключен договор подряда с ООО «ТываБизнесКонсалтинг. Договор не исполнен, 2 года истекает, срок строительства был до ДД.ММ.ГГГГ. Пристройки до сих пор не имеется. Ответчик получила выплату, имеется платежное поручение, однако до настоящего времени не сделаны работы.
Представитель ООО «ТываБизнесКонсалтинг - ФИО8 с иском не согласился. Показал, что заключен договор субподряда. ФИО3 сама предложила, чтобы сама закупила материалы, чтобы построить дом. Денежные средства перечислили ей обратно, она обещала до ДД.ММ.ГГГГ предоставить квитанции. Потом она пропала, и она потом сообщила, что деньги поступили поздно, что уже зима, попросила до весны. Позже начались проверки, он предложил заключить договор о продлении срока. После этого она исчезла. Факты перечисления денежных средств подтверждает.
Ответчик ФИО1 в судебном заседании не согласилась с иском, пояснила, что заказали блоки, начали строить в 2020 году, потом была в декретном отпуске, строительный сезон закончился, если бы было лето, они бы закончили, болела короновирусной инфекцией, в октябре лежала в больнице, в декабре родила. Просит разрешить закончить работы до июля.
Выслушав пояснения сторон и изучив представленные доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1050 утверждена Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы. В ее состав включена подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" и Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.
В силу подпункта "б" пункта 2 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1050, социальные выплаты используются для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома.
Как следует из материалов дела, на основании заявления ФИО11, также ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ решением от ДД.ММ.ГГГГ Комиссия по улучшению жилищных условий граждан муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» принять на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении ФИО9 также членов ее семьи супруга - ФИО11, детей - ФИО12, ФИО10
ДД.ММ.ГГГГ молодой семье в составе: ФИО11 – супруг, ФИО1-супруга, дети – ФИО10, ФИО12 выдано свидетельство № о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в сумме 630 000 рублей на приобретение (строительство) жилья на территории Республики Тыва.
Факт получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получателю ФИО1 перечислена сумма в размере 630 000 рублей.
Согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор) между ООО «ТываБизнесКонсалтинг» (Подрядчик) и ФИО1 (Заказчик) заключен договор согласно условиям, которого Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить оговоренные работы и сдать их результат, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Объект реконструкция <адрес> многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, о чем имеются подписи сторон.
Согласно п. 2.1 настоящего Договора источник денежных средств в размере 630000 рублей – социальная выплата, предоставляемая в соответствии с мероприятием по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российский Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Согласно п. 4.1 указанного Договора работы должны быть выполнены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При возникновении ситуаций, усложняющих ход выполнения работ, срок может быть увеличен по согласованию сторон.
ДД.ММ.ГГГГ комиссия провела обследование строительства пристройки жилого дома по <адрес>, участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за 2020 год, о чем составлен акт, согласно которому на момент проведения проверки фактического осмотра места строительства пристройки многоквартирного жилого дома по данному адресу строительные работы отсутствуют, то есть работы по строительству пристройки не проводились, и социальная выплата использовано не по назначению.
Согласно акту осмотра реконструкции жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ следует, что получателем социальной выплаты ФИО1 не достроена пристройка к дому площадью 25 кв/м по <адрес> размер социальной выплаты составляет 630 000 рублей. В ходе осмотра установлено: заложение ленточного фундамента закончена 100%. Несущие стены пристройки сделаны на 15 %. По осмотру жилищной комиссии было установлено, что строительные работы по данному адресу приостановлены на строительной площадке.
В судебном заседании также изучены документы предоставленные ответчиком ФИО1, а именно счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумм 126 540 рублей, заказ покупателя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 624 рублей, электронный листки нетрудоспособности за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также фотоснимки на 3 л. о начале строительства пристройки.
Также изучен чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на сумму 555000 рублей ФИО2 К.
При таких обстоятельствах, довод ответчика ФИО1 о том, что уложиться в сроки, указанные в договоре подряда не представилось возможным, поскольку уходила в декретный отпуск, после не раз находилась на больничном, суд полагает не состоятельными, в связи с чем, имеются правовые основания для взыскания с ответчика ФИО1 предоставленной суммы социальной выплаты в связи с невыполнением этого обязательства, ввиду чего необходимо удовлетворить исковые требования частично.
В удовлетворении искового заявления в отношении ответчика ООО «ТываБизнесКонсалтинг» отказать, поскольку как следует из пояснения представителя ответчика денежные средства перечислены ответчику ФИО1 по ее просьбе на самостоятельную закупку строительных материалов.
На основании ст. 333.19 НК РФ, с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 9500 рублей.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской федерации, суд
решил:
исковое заявление администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» к ФИО1 и ООО «ТываБизнесКонсалтинг» о взыскании с получателя социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства, удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО1 в пользу администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» 630 000 рублей в счет предоставления социальной выплаты.
В удовлетворении искового заявления в отношении ответчика ООО «ТываБизнесКонсалтинг», отказать
Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в размере 9500 рублей в доход местного бюджета.
Решение может быть обжаловано через Барун-Хемчикский районный суд в Верховный Суд Республики Тыва в месячный срок со дня изготовления мотивированного решения – ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Ч.Д. Ховалыг