Дело № 2-664/2025/40RS0017-01-2025-002528-54
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Малоярославец 31 марта 2025 года
Малоярославецкий районный суд Калужской области в составе председательствующего судьи Храмеева А.В.,
при секретаре Власовой В.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2 ФИО7 к Колдарасу ФИО8 о взыскании неосновательного обогащения,
установил:
ФИО2 ФИО9. 1 ноября 2024 года обратилась с иском к Колдарасу ФИО10. с требованиями: взыскать неосновательное обогащение в размере 1 789 800 руб. (сумма неосновательно полученных денежных средств), в размере 152 000 руб. (сумма неосновательно сбереженной неустойки), проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24 марта 2023 года по 28 октября 2024 года в размере 122 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга в размере 1 789 800 руб., начиная с 29 октября 2024 года по день фактического исполнения решения суда.
В обоснование иска указано, что 24 марта 2024 года между ФИО2 ФИО11 и Колдарасом ФИО12 заключен договор на выполнение работ. Согласно п. 1.1. договора ответчик обязался выполнить работы согласно спецификации, при этом истец обязался принять и оплатить выполненные работы (п. 1.2 договора). В соответствии с п. 1.3 договора работы должны быть выполнены по адресу: <адрес>. Общая сумма договора составила 1 220 000 руб., которая должна быть оплачена в следующем порядке: 600 000 руб. - в день завоза материалов на объект заказчика; 620 000 руб. - в срок не позднее двух дней с даты подписания акта приема-сдачи выполненных работ. Согласно спецификации - приложению № 1 к договору от 24 марта 2024 года ответчик обязался в течение 30 дней с даты подписания договора выполнить следующие работы: работы по строительству кухни стоимостью 610 000 руб., работы по строительству комнаты - 610 000 руб. 6 апреля 2024 года к договору от 24 марта 2024 года сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 об увеличении объема выполняемых по договору работ и увеличении стоимости работ. Общая стоимость удорожания стоимости работ в связи с подписанием дополнительного соглашения от 6 апреля 2024 года составила 300 000 руб., при этом общая стоимость договора - 1 520 000 руб. В соответствии с пунктом 4.1 договора работы, предусмотренные спецификацией (приложение № 1) должны быть выполнены ответчиком и сданы истцу в течение 30 календарных дней с даты заключения договора, то есть в срок не позднее 24 апреля 2024 года. При этом работы, предусмотренные дополнительным соглашением от 6 апреля 2024 года, должны быть закончены в срок не позднее 7 мая 2024 года. Согласно пункту 3 дополнительного соглашения № 1 от 6 апреля 2024 года истец обязался оплатить 100 000 руб. в день заключения дополнительного соглашения и 200 000 руб. - не позднее двух дней с даты подписания акта приема-сдачи выполненных работ. В соответствии с разделом 10 договора от 24 марта 2024 года оплата работ производилась истцом на банковские карты № 2200 № и № №, имитированные АО «ТБанк». Во исполнение принятых на себя по договору обязательств истцом произведена оплата в размере 1 789 800 руб. По состоянию на 9 сентября 2024 года работы, предусмотренные договором, Колдарасом ФИО16. не выполнены. 9 сентября 2024 года представителем ФИО2 ФИО17. - ФИО1 посредством «Ватсап» на номер телефона Колдараса ФИО20. была направлена претензия. 10 сентября 2024 года в адрес Колдараса ФИО18 ценным письмом направлена претензия ФИО2 с требованиями о погашении в течение 30 дней с момента получения задолженности в размере 2 086 583 руб. 04 коп., в том числе: 1 520 000 руб. - сумма основного долга; 112 783 руб. 04 коп. - сумма процентов, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ; 152 000 руб. 00 коп. - пени согласно пункту 5.2 договора от 24 марта 2024 года; 30 000 руб. - расходы на оплату юридических услуг; 2 000 руб. 00 коп. - расходы на совершенные нотариальные действия. 17 октября 2024 года претензия отправлена отправителю в связи с истечением срока хранения. Колдарасом ФИО19 получено неосновательное обогащение в размере 1 789 800 руб. По состоянию на 28 октября 2024 года размер процентов, исчисленных на основании ст. 395 ГК РФ, составляет 158 919 руб. 05 коп. Пунктом 5.2 договора от 24 марта 2024 года предусмотрена ответственность исполнителя за просрочку выполнения работ - 0,1% стоимости невыполненных работ. Срок сдачи работ, предусмотренных договором от 24 марта 2024 года, стоимостью 1 220 000 руб., истек 24 апреля 2024 года. Срок сдачи работ, предусмотренных дополнительным соглашением № 1 от 6 апреля 2024 года стоимостью 300 000 руб. истек 7 мая 2024 года. Колдарас ФИО13. обязан уплатить заказчику пени в размере 152 000 руб.
Истец ФИО2 ФИО14 в судебном заседании исковые требования поддержала.
Ответчик - Колдарас ФИО15., будучи надлежаще извещенным о дате, времени и месте рассмотрения дела, в суд не явился, в связи с чем, руководствуясь ст. 233 ГПК РФ, дело рассмотрено в порядке заочного производства.
Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух обстоятельств: обогащение одного лица (приобретатель) за счет другого (потерпевший) и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом, правовым актом или сделкой оснований.
В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии с ч. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (ч. 2 ст. 740 Гражданского кодекса РФ).
В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (ч. 3 ст. 740 Гражданского кодекса РФ).
Материалами дела установлено, что 24 марта 2024 года между ФИО2 ФИО21 и Колдарасом ФИО22 заключен договор подряда, в соответствии с условиями которого подрядчик должен был выполнить работы согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется принять от исполнителя и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
В соответствии с п. 2.1, 2.2 общая сумма договора составляет 1 220 000 руб., в общую сумму договора включена стоимость материалов и стоимость выполнения работ.
Порядок, суммы и сроки платежей по договору принимаются сторонами следующим образом: оплата в размере 600 000 руб. производится заказчиком в день завоза материалов на объект заказчика; оплата в размере 620 000 руб. производится заказчиком по договоренности с исполнителем, но не позднее двух дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.3 договора).
В соответствии с п. 4.1 договора исполнитель обязуется осуществить работы по договору в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
Согласно п. 5.2 договора за просрочку выполнения работ исполнитель оплачивает заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ.
В соответствии с разделом 10 договора от 24 марта 2024 года оплата работ должна производиться истцом на банковские карты № 2200 7005 8865 5935 и № 2200 7006 1761 7203.
6 апреля 2024 года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение работ от 24 марта 2024 года, согласно которому стороны внесли изменения в Приложение № 1 «Спецификация работ» договора на выполнение работ от 24 марта 2024 года, дополнив следующими видами работ и стоимостью: внутренняя отделка санузла с раздевалкой, демонтаж деревянного пола, устройство песчаной подушки с трамбовкой виброплитой, установка арматурных каркасов, гидроизоляция, бетон М350 h 15-20 см, разводка канализации, воды, частичная отделка стен гипсокартоном, блокхаусом, монтаж электрического теплого пола, устройство проема для окна, установка окна, монтаж перегородок 2 шт, установка дверей 2 шт., итого стоимость работ 300 000 руб.
Согласно п. 2 дополнительного соглашения исполнитель обязуется осуществить работы согласно п. 1 дополнительного соглашения в течение 14 календарных дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения.
В соответствии с п. 3 дополнительного соглашения оплата работ, указанных в п. 1 настоящего дополнительного соглашения осуществляется следующим образом: оплата в размере 100 000 руб. производится заказчиком в день подписания настоящего дополнительного соглашения; оплата в размере 200 000 руб. производится заказчиком по окончании работ, но не позднее двух банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.
Истец в исполнение договора перечислила ответчику денежные средства: на банковскую карту № 2200 7005 8865 5935: 24 марта 2024 года - в размере 249 000 руб., 25 марта 2024 года - в размере 250 000 руб., 6 апреля 2024 года - в размере 370 000 рублей, 2 мая 2024 года - в размере 500 000 руб., на банковскую карту № 2200 7006 1761 7203: 25 мая 2024 года - в размере 15800 руб., 26 мая 2025 года - в размере 240 000 руб., 30 мая 2024 года - в размере 35 000 руб., 50 000 руб., 9 июня 2024 года - в размере 80 000 руб., а всего 1 789 800 руб., что подтвреждается соответствующими квитанциями.
Согласно объяснениям, данным истцом в судебном заседании, обязанности по договору подряда ответчиком до настоящего времени не выполнены.
Таким образом, сумма неосновательного обогащения ответчика составит 1 789 800 руб.
10 сентября 2024 года истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованиями о выплате истцу в течение 30 календарных дней 2 086 583 руб. 04 коп., в том числе: 1 520 000 руб. - сумма основного долга; 112 783 руб. 04 коп. - сумма процентов, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ; 152 000 руб. 00 коп. - пени согласно пункту 5л.2 договора от 24 марта 2024 года; 30 000 руб. - расходы на оплату юридических услуг; 2 000 руб. 00 коп. - расходы за совершенные нотариальные действия.
Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с условиями п. 5.2 договора на выполнение работ от 24 марта 2024 года в связи с неисполнением свои обязательств по договору ответчик обязан уплатить истцу неустойку: на сумму невыполненных работ 1 220 000 руб. за период с 25 апреля по 26 октября 2024 года, в размере 122 000 руб., на сумму невыполненных работ 300 000 руб. за период с 8 мая 2024 года по 28 октября 2024 года в размере 30 000 руб., а всего 152 000 руб.
Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24 марта по 28 октября 2024 года в размере 158 919 руб. 05 коп.
В соответствии с ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (часть 3 ст. 395 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии с п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).
Суд, проверив представленный истцом расчет взыскиваемых с ответчика процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, считает его верным.
Доказательств уплаты истцу указанных сумм, а также доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиком не представлено.
Учитывая изложенное, исковые требования ФИО2 ФИО23. подлежат удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд
решил:
Исковые требования ФИО2 ФИО24 (паспорт №) к Колдарасу ФИО25 (паспорт №) о взыскании неосновательного обогащения удовлетворить.
Взыскать с Колдараса ФИО26 в пользу ФИО2 ФИО27 суммы неосновательного обогащения в размере 1 789 800 руб. (сумма неосновательно полученных денежных средств), 152 000 руб. (сумма неосновательно сбереженной неустойки), проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24 марта 2024 года по 28 октября 2024 года в размере 158 919 руб. 05 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 1 789 800 руб. за период с 29 октября 2024 года по дату фактического исполнения решения суда.
Взыскать с Колдараса ФИО28 государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 36 007 руб. 19 коп.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий подпись А.В. Храмеев
Копия верна. Судья А.В. Храмеев