Дело № 2-1913/2022

Номер строки статотчета 2.170

УИД 02RS0003-01-2022-003194- 22

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 ноября 2022 года село Майма

Майминский районный суд Республики Алтай в составе судьи Бируля С.В., при секретаре ФИО, рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску НА к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении осуществить технологическое присоединение,

установил:

НА обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении в срок до <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> осуществить технологическое присоединения к электрическим сетям для энергоснабжения жилого дома, расположенного по адресу <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Кош – <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, пер. Школьный,8 на земельном участке с к.н 04:10: 030201:1381, указывая, что <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> между истцом и ответчиком заключен договор о технологическом присоединении, по которому срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению составил 6 месяцев со дня заключения договора. До настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено.

В судебном заседании представитель ответчика с иском не согласился, истец не явился, надлежащим образом извещен о его времени и месте, в исковом заявлении просил о рассмотрении дела без его участия, поэтому дело рассмотрено в его отсутствие, согласно ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

Согласно п. 3 указанных Правил, Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

Из материалов дела следует, что <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> между истцом и ответчиком заключен договор <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.0400.44.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предметом которого является осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> – Агач, переулок Школьный,, к.н земельного участка 04:10:030201:1381. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В обязанности сетевой организации ( ПАО Россети Сибирь) входит надлежащее исполнение обязательств по договору по техприсоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; проведение осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электросетям; в течение 10 дней со дня уведомления заявителя о выполнении им техусловий осуществить проверку выполнения техусловий заявителем, провести обследование присоединяемых энергопринимающмих устройств заявителя; не позднее трех рабочих дней после проведения осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям. В обязанности заявителя входит выполнение обязательств по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в техусловиях; осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию. Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Оплата по договору истцом произведена, что подтверждено материалами дела и не оспаривалось ответчиком.

Согласно технических условий <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> сетевая организация обязуется осуществить организационные мероприятия по обеспечению возможности действиями заявителя осуществить технологическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии. В силу п.10.2.1 сетевая организация обязуется выполнить реконструкцию ТП-37-5-34 в части замены силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала. Объем необходимых мероприятий определить проектом. выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

На заявителя возложена обязанность по выполнению ввода от комплекса коммерческого учета электроэнергии до энергопринимающих устройств кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП, фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Учитывая, что со стороны ответчика имеет место нарушение сроков исполнения договора в отсутствие доказательств невозможности осуществить технологическое присоединение принадлежащего истцу объекта к электрическим сетям на предусмотренных договором условиях, иск подлежит удовлетворению.

В силу статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд находит разумным дать ответчику срок для выполнения действий по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям до <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, как этого требует истец.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск НА к ПАО «Россети Сибирь» удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в срок до <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Кош – <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, пер. Школьный,8 на земельном участке с к.н 04:10:030201:1381.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Бируля С.В.