Дело №
91RS0№-14
РЕШЕНИЕ
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
13 февраля 2023 года <адрес>
Киевский районный суд <адрес> Республики Крым в составе: председательствующего – судьи Охоты Я.В., при секретаре – ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго», об обязательстве совершить определенные действия, взыскании неустойки и компенсации морального вреда, –
установил :
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просил обязать ответчика осуществить технологическое присоединение № в течение 30 календарных дней с момента вынесения решения суда, взыскать неустойку в размере 20047 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, в случае не исполнения решения суда взыскать за каждый день просрочки денежную сумму в размере 100 рублей.
Исковые требования мотивированы тем, что между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям которого, ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца. Истцом выполнены взятые на себя обязательства по договору, плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей, при этом до настоящего времени технологическое присоединение ГУП РК «Крымэнерго» не выполнено.
Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом.
Ранее истец просил рассмотреть дело в его отсутствии.
Представитель ответчика предоставила в суд письменное заявление о рассмотрении дела в ее отсутствии, предоставив так же письменные возражения.
В соответствии с требованиями ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии лиц, не явившихся в судебное заседание, и оснований для отложения судебного разбирательства, не усматривает.
Исследовав все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об Энергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным. Аналогичные положения содержатся и в пункте 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
В пункте 7 Правил № установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
При этом, согласно п. 12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.
Согласно п. 6 вышеуказанных правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, физических лиц, по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).
В договоре и указанными нормативными актами определен порядок действий сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, включающий в себя помимо прочего, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств.
По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.
Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.
Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.
По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил N 861).
Судом установлены следующие обстоятельства.
Между сторонами был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Согласно п. 7 договора, ответчик обязан надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете, потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт с выполнении технических условии, содержащий перечень мероприятий, реализованных н соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении техно логического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителе акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.
В качестве неотъемлемого приложения № к договору стороны согласовали технические условия для присоединения к электрической сети от ДД.ММ.ГГГГ, которыми определен перечень мероприятий по технологическому присоединению, которые необходимо выполнить сторонам.
Срок действия технических условий определен п. 12, 2 года со дня заключения договора.
В соответствии с п.9 вышеуказанного договора, заявитель обязан, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическом; присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу напряжения и мощности; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате счета; в случае если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя. обеспечить представление на безвозмездной основе мест установки приборов учет; электрической энергии и (или) иного оборудования и доступ к таким местам.
ДД.ММ.ГГГГ истец оплатил на счет ответчика стоимость технологического присоединения согласно условиям договора в размере 550 рублей.
Так в соответствии с п. 8 договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обязуется:
8.1 Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору. В том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.
8.2 После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).
8.3 принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией.
При этом в соответствии с п. 6.2 договора ГУП РК «Крымэнерго» взяло на себя обязательство в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в п. 6.2 договора, с соблюдением срока, установленного п. 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
Из материалов дела следует, что по истечении срока выполнения мероприятий, предусмотренное техническими условиями уведомление о выполнении технических условий по стороны заявителя было подано лишь ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с подданным уведомление ответчиком был выполнен осмотр присоединяемых электроустановок земель сельскохозяйственного назначения. В ходе осмотра установлено, что заявителем не выполнены требования п. 8.1, п. 7.1. а также п. 11.1 Технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с этим заявителю было направлено письмо № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении замечаний. Информация об устранении замечаний заявителем на сегодняшний день в адрес сетевой организацию не поступало. Следовательно, следует считать, что мероприятия со стороны заявителя не выполнены.
Таким образом, обязанность сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ФИО1 может возникнуть только после выполнения им всех мероприятий, предусмотренных техническими условиями, и уведомлением об этом сетевой организации, то есть исполнение договора в установленный 6 месячный срок зависит, в том числе, от действий самого заявителя.
Вместе с тем, что истцом пропущен срок исполнения обязательств по договору и не исполнены взятые на себя обязательства по договору, ввиду чего у ответчика отсутствовала возможность выполнить свою часть обязательств по договору.
Также суд полагает необходимым отметить, что срок действия технических условий истца истек ДД.ММ.ГГГГ.
Указанные обстоятельства исключают обязанности ответчика на реализацию технологического присоединения объекта заявителя в соответствии с договором.
В соответствии с п. 10 Договора, заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения письменно обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.
Кроме того, в соответствии с п. 27 Правил технологического энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
Однако истец в адрес ответчика с заявлением о продлении срока действия технических условий не обращалась.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что истец не выполнила в полном объеме свои обязательства по вышеуказанному договору (не уведомила сетевую организацию о выполнении технических условий, не обратилась с заявлением о продлении технических условий) в связи с чем, не имеется оснований для возложения на ответчика обязательств по исполнению договора по осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим: образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются,
В соответствии с п. 3 ст. 328 ГК РФ ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.
Таким образом, с учётом вышеизложенного, исковые требования истца, в том числе относительно взыскании неустойки и компенсации морального вреда, неустойки в случае неисполнения решения суда, являющиеся производными от обязательства ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, удовлетворению не подлежат в полном объеме.
Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, судебные расходы истцу возмещению не подлежат.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 321 ГПК РФ, –
решил :
В удовлетворении исковых требований ФИО1 – отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья: Я.В. Охота
Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.
Судья: Я.В. Охота