Решение по делу № 2-98/2025 от 07.04.2025

Дело №2-98/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 апреля 2024 года с. Советское

Советский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Левыкина Д.В.,

при секретаре Пигурской Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Советского района Алтайского края в интересах ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение,

Установил:

Прокурор Советского района Алтайского края в интересах ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение. В обоснование заявления указано, что в рамках реализации мероприятий по догазификации жилых домов ООО «Газпром газораспределение Барнаул» осуществляет строительство распределительных сетей в Советском районе Алтайского края в соответствии с п.п. 129 - 131 Приложения 4 Региональной программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Алтайского края, утвержденной Постановлением Правительства Алтайского края от 27.06.2022 №231. По поступившим от жителей заявкам о подключении осуществляет подготовку договоров о подключении и осуществляет мероприятия по подключению в рамках заключенных договоров. 17.06.2022 между ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ФИО1 заключен договор №12/8961/02-22Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках до газификации к домовладению, расположенному по адресу: <адрес>. Срок исполнения договора, с учетом дополнительного соглашения - 30.11.2023 года. Однако, до настоящего времени договор не исполнен, установленное в жилом помещении газовое оборудование к сети газораспределения не подключено. 03.12.2024 в адрес ООО «Газпром газораспределение Барнаул» ФИО1 направлено письмо с требованием о подключении газоиспользующего оборудования к домовладениям.

Из ответа от 12.12.2024 года следует, что подключить жилой дом к сетям газоснабжения не представляется возможным по причине строительно-монтажных работ газопровода. Изложенное, является грубым нарушением прав ФИО1 Указанные обстоятельства влекут за собой негативные последствия в виде необходимости несения дополнительных финансовых затрат на приобретения твердого топлива.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» является газораспределительной организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения, расположенных на территории Советского района.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» также является исполнителем мероприятий по подключению в рамках догазификации.

Принимая во внимание вышеизложенное, ООО «Газпром газораспределение Барнаул» является надлежащим исполнителем мероприятий по осуществлению технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения в рамках догазификации и обязано в установленном Правилами №1547 порядке рассматривать вопросы о подключении, в том числе в рамках догазификации, и заключать договоры о подключении в случае предоставления заявителем полного пакета сведений и документов, перечень которых определен Правилами № 1547.

На основании изложенного истец просит: обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» ИНН:<***>, ОГРН:<***>, <адрес>, <адрес>, 656054 осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации к домовладению, расположенному по адресу: <адрес>, принадлежащего ******1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № 12/8961/02- 22Д от 17.06.2022 в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Процессуальный истец заместитель прокурора Советского района Алтайского края Кулагин Р.В. в судебном заседании просил исковые требования удовлетворить в полном объеме по доводам изложенным в иске.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом. По телефону просила дело рассмотреть без ее участия.

Представитель ответчика ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил письменные возражения на исковое заявление. В возражениях пояснил, что строительно-монтажные работы подводящего газопровода до границ земельного участка заявителя были выполнены в августе 2024 года. Между тем, в связи с большим объемом реализации мероприятий, связанных с исполнением поручений Президента РФ по обеспечению подключения негазифицированных домовладений и строительства распределительных сетей, а также сложности подземной прокладки подводящего газопровода и получения для этого необходимых согласований, ориентировочно, выполнение работ по подключению и пуска в домовладение заявителя планируется завершить до ДД.ММ.ГГГГ.

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ФИО1 заключен договора №12/8961/02-22Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации к домовладению, расположенному по адресу: <адрес>.

Пунктом 3 договора №12/8961/02-22Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 17.06.2022 года установлен срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуску газа составляет 30.11.2022 года.

30.11.2022 года между ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение к договору №12/8961/02-22Д от 17.06.2022 года согласно которого продлен срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуску газа до 30.11.2023 года.

03.12.2024 года в адрес ООО «Газпром газораспределение Барнаул» направлено письмо с требованием с требованием о подключении газоиспользующего оборудования к домовладениям.

Из ответа от 12.12.2024 года следует, что подключить жилой дом к сетям газоснабжения не представляется возможным по причине строительно-монтажных работ газопровода.

21.01.2025 года ФИО1 обратилась с заявлением в прокуратуру <адрес>, в котором просила провести проверку связанную с нарушением срока пуска газа в газоиспользующее оборудование жилого дома расположенного по адресу: <адрес>.

Пунктом 8 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 года Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, публичными акционерными обществами и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

Во исполнение указанного поручения постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - Правила № 1547).

В соответствии с абз. 2 п. 2 Правил № 1547 догазификация представляет собой осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законе праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законе праве, без взимания платы с физических лиц, при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Согласно п. 119 Правил № 1547 в целях подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению № 7 Правил № 1547 (далее - заявка о догазификации).

Пунктом 120 Правил № 1547 предусмотрено, Основаниями для направления уведомления о невозможности заключения договора в рамках догазификации являются: отсутствие газораспределительных сетей в границах населенного пункта, в котором располагается домовладение заявителя либо объект капитального строительства, в котором размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории либо котельная, предназначенная для отопления и горячего водоснабжения объектов капитального строительства, в которых располагаются государственные или муниципальные общеобразовательные организации и (или) дошкольные образовательные организации и (или) медицинские организации государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения; получение исполнителем заявки о заключении договора в рамках догазификации от ранее заключившего договор в рамках догазификации заявителя, в случае если акт о подключении по такому заключенному договору в рамках догазификации сторонами не подписан либо со дня его подписания сторонами прошло менее 3 лет; получение исполнителем заявки о заключении договора в рамках догазификации от заявителя, ранее направившего заявку о заключении договора в рамках догазификации, которая находится у исполнителя на рассмотрении. В иных случаях отказ в заключении договора в рамках догазификации не допускается.

В соответствии с п. 121 Правил № 1547 срок осуществления мероприятий по подключению I технологическому присоединению) определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем.

При таких обстоятельствах исковые требования прокурора в интересах ФИО1 к ООО «Газпром газораспределение Барнаул» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Вместе с тем с учетом конкретных обстоятельств дела, требований разумности, суд считает, возможным обязать ответчика совершить указанные действия в течении одного месяца с момента вступления в силу настоящего решения суда.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ

Исковые требования прокурора Советского района Алтайского края в интересах ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» ИНН:<***>, ОГРН:<***>, <адрес>, <адрес>, 656054 осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации к домовладению, расположенному по адресу: <адрес>, принадлежащего ******1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № 12/8961/02- 22Д от 17.06.2022 в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Мотивированное решение изготовлено 17 апреля 2025 года.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Советский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Д.В.Левыкин