УИД 77RS0035-02-2022-000768-75
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
30 июня 2022 года адрес
Троицкий районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кармашева В.В., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-268/2022 по иску ФИО1 к ООО «Норвекс НЛК» о защите прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Норвекс НЛК» о защите прав потребителя, указывая в исковом заявлении, что 27 декабря 2019 года сторонами был заключен договор подряда № ДП/ФК-339/12-19 на выполнение следующих работ: строительство дома фахверковой конструкции с заполнением стенами из клееного бруса на земельном участке по адресу: адрес, Вороновское поселение, адрес, вблизи адрес, участок 209, кадастровый номер 50:27:0030426:491. Работы, предусмотренные договором, были необходимы истцу для личных, семейных и бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с чем, по мнению истца, на правоотношения сторон распространяются положения Закона РФ «О защите прав потребителей». Согласно п. 1.5 Договора подряда №ДП/ФК-339/12-19 строительство осуществляется в течение 260 календарных дней с даты поступления авансового платежа в соответствии с Приложением 2 к Договору. В соответствии с дополнительным соглашением от 15.01.2020 №1 к договору подряда № ДП/ФК-339/12-19 и Приложением №2 от 15.01.2020 к договору подряда № ДП/ФК-339/12-19 общая стоимость работ по договору составляет сумма. 10 января 2020 года фио произвел авансовый платеж по договору № ДП/ФК-339/12-19 в размере сумма, соответственно, работы по договору должны были быть выполнены 26 сентября 2020 года. Однако в нарушение условий договора подряда по состоянию на день составления настоящего заявления работы по договору в полном объеме не выполнены, а выполненные работы имеют существенные и неустранимые недостатки. В связи с невыполнением в срок работ в полном объеме по договору подряда, а также в связи с обнаружением существенных недостатков выполненной работы, истец 30.04.2021 направил подрядчику уведомление об отказе от исполнения договора подряда № ДП/ФК-339/12-19 от 27.12.2019, а также требование (претензию) с требованием передать истцу в рамках досудебного урегулирования спора в срок до 30 мая 2021 года денежные средства, уплаченные в качестве авансовых платежей по договору подряда № ДП/ФК-339/12-19 в размере сумма, выплатить истцу неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы в размере сумма и компенсировать расходы на проведение экспертизы в размере сумма. Однако ответчик требование (претензию) добровольно не удовлетворил. При таких обстоятельствах истец за защитой нарушенного права обратился в суд, который с учетом уточнения в порядке ст.39 ГПК РФ исковых требований просит взыскать в свою пользу с ответчика денежные средства, уплаченные в качестве авансовых платежей по договору подряда № ДП/ФК-339/12-19 с учетом стоимости оставленного истцом материала и расходов на его восстановление в размере сумма, проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ за неисполнение обязанности по возврату неосвоенного аванса за период с 01.06.2021 по 30.03.2022 в размере сумма, расходы (убытки), которые истец вынужден понести на ремонт строительного материала и приобретение нового комплекта крепежей в размере сумма, неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работ по договору в размере сумма, расходы на проведение досудебной экспертизы в размере сумма, в счет компенсации морального вреда сумма, расходы на уплату государственной пошлины в размере сумма, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
В судебное заседание истец не явился, о месте и времени рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом.
Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении исковых требований в полном объеме настаивал по доводам и основаниям искового заявления.
Представители ответчика в судебном заседании полагали исковые требования не подлежащими удовлетворению как не основанные на законе, считали представленное истцом в дело заключения досудебной экспертизы недопустимым доказательством, от назначения по делу судебной экспертизы отказались.
Заслушав стороны, исследовав представленные в дело письменные доказательства, суд приходит к следующему.
Суд признает, что спорные отношения сторон определяются как отношения сторон единого договора строительного подряда, как соответствующей требованиям статьи 740 ГК РФ, поскольку целью истца являлось получение в собственность вновь созданного ответчиком жилого дома, а не выполнение каких-либо отдельных этапов строительных работ.
Согласно ст.730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
В соответствии со ст.754 Гражданского кодекса РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.
С учетом положений пункта 3 статьи 730 Гражданского кодекса РФ, в силу которого к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними, суд применяет к правоотношениям сторон по вышеуказанным договорам Закон РФ «О защите прав потребителей» (далее также Закон).
Исходя из положений пункта 1 ст.29 Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать, в частности, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами, либо уменьшения стоимости выполненных работ.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Статьей 30 Закона установлено, что недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем. Назначенный потребителем срок устранения недостатков товара указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона.
В случае нарушения указанных сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 29 Закона.
Пунктом 5 статьи 28 Закона предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Согласно ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Судом при рассмотрении настоящего дела установлено, что ФИО1 и ООО «Норвекс НЛК» 27 декабря 2019 года был заключен договор подряда № ДП/ФК-339/12-19 на выполнение следующих работ: строительство дома фахверковой конструкции с заполнением стенами из клееного бруса на земельном участке по адресу: адрес, Вороновское поселение, адрес, вблизи адрес, участок 209, кадастровый номер 50:27:0030426:491.
Согласно п. 1.5 Договора подряда №ДП/ФК-339/12-19 строительство осуществляется в течение 260 календарных дней с даты поступления авансового платежа в соответствии с Приложением 2 к Договору.
В соответствии с дополнительным соглашением от 15.01.2020 №1 к договору подряда № ДП/ФК-339/12-19 и Приложением №2 от 15.01.2020 к договору подряда № ДП/ФК-339/12-19 общая стоимость работ по договору составляет сумма.
10 января 2020 года фио произвел авансовый платеж по договору № ДП/ФК-339/12-19 в размере сумма, соответственно, работы по договору должны были быть выполнены 26 сентября 2020 года.
Однако в нарушение условий договора подряда по состоянию на день составления настоящего заявления работы по договору в полном объеме не выполнены, а выполненные работы имеют существенные и неустранимые недостатки, что подтверждается представленным истцом в дело Заключением комиссии экспертов ООО «Экспертиза, строительство, надзор» № 04/2021 от 24.02.2021, согласно которому работа ответчиком выполнена ненадлежащим образом, а именно выявлены следующие недостатки:
- кронштейны скрытой установки ALUMIDI производств фирмы Rothoblaas во всех обследованных узлах несущего каркаса (узлы сопряжения вида «балка-балка» и «балка-стойка») смонтированы с нарушениями требований технического паспорта изделия, рабочей документации, п.8.1.7 раздела 8 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- все обследованные узлы опирания стропильных ног стропильной системы на несущие балки каркаса выполнены с грубыми нарушениями требований рабочей документации. Производитель работ «по месту» выполнял не предусмотренные рабочей документацией марка автомобиля произвольных размеров под стропила в несущих балках, тем самым уменьшая рабочее сечение балок;
- все обследованные узлы сопряжения балок и стоек марка автомобиля в несущем каркасе выполнены с грубыми нарушениями требований рабочей документации. Размеры шипов на торцах стоек значительно уменьшены по сравнению с требованиями рабочей документации. Вид шипов свидетельствует о «кустарном» подрезании прямо на смонтированных стойках, видны следы пиления и режущих инструментов, подрезка выполнена некачественно - оставшиеся после подрезки грани шипов не перпендикулярны плоскостям верхних торцов стоек, ребра не параллельны друг другу, поверхности граней шипов неровные, также повреждены поверхности торцов стоек. На некоторых стойках шипы срезаны полностью. Балки не закреплены на шипах предусмотренными проектом шурупами 6x180 по 3 шт. на узел;
- все обследованные узлы сопряжения стеновых профилированных брусьев между собой выполнены с нарушением требований рабочей документации - в стеновом заполнении полностью отсутствуют нагели Д=25мм с шагом 250мм;
- в узлах сопряжения стенового заполнения со стойками повсеместно выявлены многочисленные участки с нарушениями требований рабочей документации - отсутствие герметизации примыкания входящей в состав узла доски 50x100 к стойке с наличием сквозных щелей между помещениями и улицей, также выявлены участки с фактически не выполненным узлом - т.е. с полным отсутствием набиваемой на стойку доски 50x100 и прокладываемого между доской и стеновым брусом изолона. Для всех без исключения стен не выполнена предусмотренная рабочей документацией заделка джутом зазоров между стеновым брусом и стойками. Применительно к наружным стенам все вышеперечисленное означает, фактически, изначально некачественное устройство теплового контура дома с соответствующими потенциальными проблемами с поддержанием в доме тепла в холодное время года в дальнейшем;
- для многочисленных обследованных несущих деревянных конструкций дома - стоек и балок — при толщине слоя клееной деревянной конструкции более 33мм выявлено отсутствие в нарушение требований п.4.3 ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные несущие» продольных компенсационных прорезей. Данное нарушение означает применение при строительстве дома клееных деревянных конструкций, которые по своему классу функционального назначения (согласно положений вышеуказанного ГОСТ 20850-2014) не предназначены для строительства одноквартирных жилых домов;
- для абсолютно всех обследованных несущих клееных деревянных конструкций выявлены нарушения требований п.6.1 ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные несущие», п.2.2 ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» в части наличия на пиломатериалах, входящих в состав слоев клееных конструкций, многочисленных сучков недопустимых размеров для второго сорта древесины. В связи с вышеуказанным обследованные несущие клееные деревянные конструкции не соответствуют требованиям рабочей документации к сортаменту древесины;
- при обследовании ненесущих стен, выполненных из Профилированного стенового бруса, выявлены многочисленные нарушения п.2.2 ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» в части наличия на пиломатериалах, входящих в состав слоев клееных конструкций, многочисленных сучков недопустимых размеров для второго сорта древесины. Также выявлены многочисленные пороки древесины вида «сердцевина» в соответствии с классификацией по ГОСТ 2140-80 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения»;
- в узлах крепления несущих стоек к основанию выявлены многочисленные нарушения требований рабочей документации касательно исполнения детали МИ1 и способа закрепления стоек на данных деталях. В деталях МИ1 выполнено по 4шт отверстий под дюбели вместо 6шт, и стойки закреплены на деталях МИ1 при помощи 4пгг стальных дюбелей вместо 6шт, предусмотренных рабочей документацией;
- выявлен ряд узлов с несущими кронштейнами, в которых балка закреплена на несущем кронштейне при помощи 2 шт. гладких стальных нагелей вместо предусмотренных рабочей документацией 6 шт.;
- выявлены многочисленные нарушения требований таблицы 8.1 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» в части величин допустимых отклонений от вертикали и горизонтали несущих стоек, несущих балок и ненесущих стен;
- узел №15 выполнен с нарушением требований рабочей документации - при фактическом выполнении данного узла не был смонтирован кронштейн на одной из двух сопрягаемых балок; вместо применения проектного кронштейна одну балку закрепили на другой при помощи саморезов;
- выявлены многочисленные нарушения требований п.8.1.3 раздела 8 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
Согласно выводам, изложенным в Заключении комиссии экспертов № 04/2021 от 24.02.2021:
- объект незавершенного строительства: дом фахверковой конструкции с заполнением из клееного бруса, строящийся по Договору подряда №ДП/ФК- 339/12-19 силами ООО «Норвекс НЛК», не соответствует имеющимся нормам, требованиям, СП, СНИП, стандартам, проектной документации и т.п., устанавливающим требования к соответствующим работам, материалам и изделиям;
- выявленные дефекты являются критическими (при наличии которых использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо). Также выявленные дефекты являются неустранимыми. Их устранение частью возможно только при полной разборке конструкций, частью невозможно в принципе. Общее состояние объекта незавершенного строительства на момент экспертного визуально-инструментального обследования - недопустимое состояние.
Суд оценивает Заключение комиссии экспертов ООО «Экспертиза, строительство, надзор» № 04/2021 от 24.02.2021 как соответствующее требованиям гражданско-процессуального законодательства, выполненное специалистами, квалификация которых сомнений у суда не вызывает. Заключение оформлено надлежащим образом, научно обосновано, не имеет противоречий, его выводы представляются ясными и понятными, оснований не доверять данному экспертному заключению у суда не имеется.
Оценивая представленное стороной ответчика Заключение специалиста № 17/03/21 от 17.03.2021, суд отвергает его как недостоверное доказательство, по причине необъективности и недостоверности выводов специалиста, поскольку исследование специалистом производилось только на основании так называемого натурного исследования без применения необходимого оборудования и методов контроля (применялись только фотоаппарат и лазерный дальномер) и без участия стороны истца, и не свидетельствует о всесторонности и полноте данного исследования.
В связи с невыполнением в срок работ в полном объеме по договору подряда, а также в связи с обнаружением существенных недостатков выполненной работы, истец 30.04.2021 направил подрядчику уведомление об отказе от исполнения договора подряда № ДП/ФК-339/12-19 от 27.12.2019, а также требование (претензию) с требованием передать истцу в рамках досудебного урегулирования спора в срок до 30 мая 2021 года денежные средства, уплаченные в качестве авансовых платежей по договору подряда № ДП/ФК-339/12-19 в размере сумма, выплатить истцу неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы в размере сумма и компенсировать расходы на проведение экспертизы в размере сумма.
Претензия истца была ответчиком оставлена без удовлетворения.
При таких обстоятельствах суд признает, что ответчиком были нарушены существенные условия заключенного сторонами договора подряда № ДП/ФК-339/12-19 от 27.12.2019, что на основании вышеприведенных правовых норм влечет за собою расторжение договора и возврат потребителю оплаченных по договору денежных средств.
Доводы ответчика против заявленных исковых требований основаны на неверном толковании ответчиком закона, в связи с чем не принимаются судом в качестве доказательства необоснованности исковых требований.
Таким образом, суд удовлетворяет требование истца и взыскивает в его пользу с ответчика уплаченные по договору денежные средства в пределах заявленных исковых требований в размере сумма.
Как следует из Заключения комиссии экспертов № 04/2021 от 24.02.2021, из-за ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по Договору повторное использование материала стало невозможно (без ремонта и восстановления).
В связи с невозможностью повторного использования оставшегося материала, возникшей вследствие допущенных ответчиком нарушений при осуществлении строительных работ по договору, истец был вынужден обратиться в стороннюю подрядную организацию для ремонта и восстановления материалов каркаса и внутреннего заполнения дома, с целью дальнейшего строительства (реконструкции), что подтверждается Договором подряда № П 05-0121 от 19.01.2021, Приложением № 2 к Договору подряда № П 05-0121, Дополнительным соглашением №8 от 19.01.2021 к Договору подряда № П 05-0121 от 19.01.2021, Дополнительным соглашением № 15 от 29.10.2021 к Договору подряда № П 05-0121 от 19.01.2021.
Как следует из Приложения №2 к Договору подряда № П 05-0121 от 19.01.2021, стоимость работ по ремонту основного каркаса и ремонту заполнения из бруса составляет сумма, из которых истцом оплачено сумма, что подтверждается представленными истцом платежными документами.
Как следует из Дополнительного соглашения №8 от 19.01.2021 к Договору подряда № П 05-0121 от 19.01.2021 стоимость работ по ремонту балок и вклеек составляет сумма.
Как следует из Дополнительного соглашения №15 от 29.10.2021 к Договору подряда № П 05-0121 от 19.01.2021 г. стоимость работ по выравниванию балок, торцеванию и ремонту бруса, лаг, колонн, заполнения и балок составляет сумма.
Кроме того, как следует из Заключения комиссии экспертов № 04/2021 от 24.02.2021, из-за выполнения ответчиком строительных работ по договору ненадлежащим образом, были испорчены крепежные элементы, которые также приобретались за счет авансовых платежей. В связи с чем истец был вынужден произвести затраты на приобретение нового комплекта крепежных элементов на общую сумму сумма рублей, что подтверждается Договорами-счетами и платежными поручениями).
В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель, в случае если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы, вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги).
В силу ст. 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются, в том числе расходы, которые лицо, чье право нарушено, должно будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб).
Учитывая, что недостатки материала и невозможность его использования возникли в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору подряда, затраты на его ремонт и замену крепежей подлежат взысканию с ответчика.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию убытки, которые истец вынужден был понести за ремонт указанного строительного материала и приобретение нового комплекта крепежей взамен испорченных ответчиком, в размере сумма, из которых: на ремонт основного каркаса, бруса, лаг, колонн, заполнения и балок - сумма, на приобретение нового комплекта крепежей - сумма.
Также взысканию с ответчика в пользу истца подлежит неустойка, предусмотренная ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», рассчитанная как:
сумма (стоимость работ по договору) х 216 дней (с 27.09.2020 по 30.04.2021) х 3% = сумма,
в размере, не превышающем цену договора, то есть в размере сумма.
В связи с неисполнением ответчиком в установленный законом срок обязанности по возврату авансовых платежей, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ. Действительно, истец 30.04.2021 направил ответчику уведомление об отказе от исполнения договора подряда № ДП/ФК-339/12-19 от 27.12.2019, а также требование (претензию) с требованием передать истцу в рамках досудебного урегулирования спора в срок до 30 мая 2021 года денежные средства, уплаченные в качестве авансовых платежей по договору подряда. То есть возврат неосвоенного аванса должен был быть осуществлен ответчиком не позднее 30.05.2021, но до настоящего времени не выполнен.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
Таким образом, за неисполнение обязанности по возврату аванса на сумму невозвращенных средств подлежат начислению проценты за период с 31.05.2021 по день, определенный истцом – 30.03.2022, в размере сумма согласно представленному истцом расчету, который суд признает достоверным, арифметически правильным и подготовленным в соответствии с требованиями закона.
Право потребителей на компенсацию морального вреда предусмотрено ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Согласно ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда.
При установленных судом обстоятельствах требование о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда суд признает подлежащим удовлетворению в размере сумма.
Согласно п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителя» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в связи с чем с ответчика суд взыскивает в пользу истца штраф в размере сумма.
В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца суд взыскивает судебные расходы по оплате за проведение досудебного исследования в размере сумма и по уплате государственной пошлины в размере сумма.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ООО «Норвекс НЛК» о защите прав потребителя – удовлетворить частично.
Взыскать с ООО «Норвекс НЛК» в пользу ФИО1 уплаченные по договору денежные средства в размере сумма, убытки в размере сумма, неустойку в размере сумма, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере сумма, судебные расходы по оплате за проведение досудебного исследования в размере сумма и по уплате государственной пошлины в размере сумма.
В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд Москвы в течении одного месяца со дня изготовления мотивированного решения с подачей жалобы через Троицкий районный суд адрес.
Судья В.В. Кармашев