№

№

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский районный суд Ярославской области в составе:

председательствующего судьи Орловой Ю.В.,

при секретаре Третьяковой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Ярославле 12 декабря 2022 года гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Ярославль» о защите прав потребителей,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Акционерному обществу «Газпром Газораспределение Ярославль», в котором просит:

1. обязать АО «Газпром Газораспределение Ярославль» начать выполнение предусмотренных Договором работ;

2. взыскать с ответчика в пользу истца неустойку (пени), предусмотренную Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в размере 320 000 рублей;

3. взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей;

4. взыскать с ответчика в пользу истца штраф, предусмотренный Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в размере 160 000 рублей.

В иске указано, что 18.12.2020г. между сторонами был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый № к сети газораспределения для 2 категории заявителей.

Согласно п.3 Договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения Договора. Обязательства по оплате стоимости работ со стороны ФИО1 были исполнены в полном объеме (в размере 320 000 рублей).

По состоянию на 19.08.2022г. работы со стороны АО «Газпром Газораспределение Ярославль» не были произведены.

Исходя из того, что ФИО1, не имеющая статуса индивидуального предпринимателя, заключила возмездный Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый № к сети газораспределения с АО «Газпром Газораспределение Ярославль» для своих личных нужд, к рассматриваемым отношениям подлежит применению Закона о защите прав потребителей.

За нарушение сроков выполнения работы истицей произведено начисление неустойки согласно п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» исходя из 3% процентов от цены договора за каждый день просрочки.

Размер неустойки за 65 дней просрочки составляет 624 000 рублей, которая подлежит уменьшению до 320 000 рублей.

Исходя из продолжительного характера невыполнения законных требований ФИО1 со стороны ответчика, а также в силу того, что были предприняты неоднократные попытки урегулирования спора в досудебном порядке, истице причинен моральный вред в размере 20 000 рублей.

В судебном заседании истец ФИО1, представитель истца ФИО2 исковые требования поддержали в части взыскания с ответчика неустойки в размере 19 561,6 рублей; взыскании компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, взыскании штрафа. Указали, что после обращения с иском в суд ответчик выполнил работы по строительству газопровода до границы участка истицы, и по дальнейшему подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения. Акт о технологическом присоединении подписан 16.11.2022г. В связи с просрочкой выполнения работ произведено начисление неустойки на основании специального нормативно-правового акта - подпункта "и" пункта 83 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ России, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки, за период с 06.08.2022г. по 16.11.2022г.

Представитель ответчика по доверенности ФИО3 в судебном заседании поддержал письменный отзыв, в котором указано, что между Обществом и ФИО1 заключен договор от 18.12.2020г. № ЦФ-ТП-2276/20 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства от источника газоснабжения – газопровода среднего давления диаметром 110 мм, принадлежащего ДНП «Заволжье». Срок выполнения мероприятий по подключению составляет 1,5 года. Договор со стороны истца подписан 05.02.2021г. Срок выполнения мероприятий по договору заканчивается 05.08.2022г. Согласно акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной сети строительство газопровода до границ земельного участка заявителя закончено 15.10.2022г. Согласно акта о подключении фактическое присоединение и пуск газа осуществлены 16.11.2022г. Таким образом, срок нарушения обязательства является незначительным и может быть уменьшен в соответствии со ст.333 ГК РФ. Также указывают на отсутствие вины в действиях ответчика при исполнении договора, так как выполнение мероприятий по подключению существенно усложнялось наличием следующих условий: пересечение железнодорожного пути, прохождение газопровода по частным и муниципальным землям, пересечение таким газопроводом охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Также отсутствуют основания для взыскания штрафа, поскольку истица не обращалась к ответчику с претензией о выплате предусмотренной законом неустойки.

Суд, заслушав участников процесса, проверив и исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 05.02.2021г. между АО «Газпром газораспределение Ярославль», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ФИО1, именуемой в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, был заключен Договор № ЦФ-ТП-2276/20 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения для 2 категории заявителей, по условиям которого Исполнитель принял на себя обязательства осуществить действия по созданию сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей.

Пунктом 3 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.20 договора, настоящий договор считает заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора исполнителю.

Договор со стороны ФИО1 был подписан 05.02.2021г., соответственно, ответчик был обязан выполнить мероприятия по подключению не позднее 05.08.2022г.

Как следует из материалов дела, Акт о подключении был подписан 16.11.2022г.

Пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

При этом, подпунктом "и" пункта 83 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1314 (действующих на момент заключения договора) предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Пунктом 17-м договора также предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Учитывая, что ответчиком были нарушены срок исполнения договора, истцом обоснованно произведено начисление неустойки за период с 06.08.2022г. по 16.11.2022г.

Согласно представленного расчета, размер неустойки за указанный выше период составляет сумму в размере 19 561,6 рублей.

Судом расчет неустойки проверен и признан верным.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Ответчику было известно о допущенном нарушении срока выполнения работ, а также о требовании истицы о начислении неустойки за период просрочки.

Между тем, на момент рассмотрения дела в добровольном порядке неустойка за период просрочки ответчиком выплачена не была, т.е. в добровольном порядке требования истца о выплате неустойки удовлетворены не были, что является основанием для взыскания штрафа, размер которого составляет 9780,80 рублей.

Также нарушением прав потребителя истице причинен моральный вред, размер которого суд, с учетом характера допущенного нарушения, определяет в 5 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ суд

решил:

Исковые требования ФИО1 (№) к АО «Газпром Газораспределение Ярославль» №) о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Ярославль» в пользу ФИО1 неустойку в размере 19 561,6 рублей, штраф в размере 9780,80 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме путем подачи жалобы в Ярославский районный суд Ярославской области.

Судья Ю.В. Орлова