№2-3766/2025 19RS0001-02-2025-003358-67
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Абакан Республика Хакасия 20 июня 2025 года
Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:
председательствующего судьи Рябовой О.С.,
при секретаре Соловьевой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном исковое заявление ФИО3 ФИО8 к ООО «Сетевая компания Сибири» об обязании исполнить условия договора, взыскании судебного штрафа,
с участием: представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,
УСТАНОВИЛ:
ФИО3 обратился с иском к ООО «Сетевая компания Сибири», просил обязать ответчика в течении 10 календарных дней с момента вступления решения в законную силу исполнить условия договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта истца, по адресу: <адрес> и представить возможность истцу осуществить фактическое присоединение его объекта к электрическим сетям и фактический прием (передачу) напряжения и (мощности) в соответствии с законодательством РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, взыскать с ответчика судебных штраф в размере 7 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда. Свои требования обосновывая неисполнением ответчиком свой части обязательств, предусмотренных договором, препятствующих исполнению обязательств истцом.
Истец ФИО3 в судебное заседание не явился, извещался о месте и времени слушания дела. Представитель истца ФИО1 на требованиях настаивал, указал, что кабель, который ответчик должен присоединить, находится у истца, для установки кабеля, ответчик должен был уведомить ФИО3 о своем приезде, однако никаких сообщение в адрес истца от общества о готовности произвести работы не поступало.
Представитель ответчика ФИО2 требования не признала, указала, что все договорные обязательства обществом были исполнены, препятствий в осуществлении части обязательств истца, возложенных на него по договору, не имеется.
Выслушав доводы сторон, исследовав и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).
В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ).
Как предусмотрено п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора.
Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, далее также - Правила) сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. п. 12.1, 14 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Пункт 3 Правил устанавливает процедуру технологического присоединения, которая включает в себя несколько самостоятельных этапов, таких как: подача заявки, заключение договора, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и т.д.
Судом установлено, что между ФИО3 и ООО «Сетевая компания Сибири» был заключен договор №525 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, объекта истца, по адресу: РХ, Алтайский муниципальный район, сельское поселение Белоярский сельсовет, <...> земельный участок 69 с кадастровым номером 19:04:010303:1191.
В соответствии с пунктом 4 договора неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения являются технические условия.
В соответствии с пунктом 10 технических условий договора, ООО «Сетевая компания Сибири» приняла на себя следующие обязательства:
подготовка технических условий на технологическое присоединение,
2) проверка выполнения технических условий.
3) обеспечение учета электроэнергии в установленном на опоре щите трехфазным электросчетчиком прямого включения в соответствии с Постановлением Правительств не РФ № 422 от 04.05.2012 г. и действующей редакции ПУЭ,
4) допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного соответствии с п. 10.3 настоящих технических условий.
5) Обеспечение возможности действиями ФИО3 осуществить фактическое присоединение объектов ФИО3 к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на рознич№ош рынке.
Согласно пункта 10 технических условий договора, ФИО3 принял на себя следующие обязательства:
1) выполнить монтаж ВРЩ-0,38 земельного участка, в установленном ВРЩ-0,38 на вводе предусмотреть установку автоматического выключателя номинальным током 25А,
2) выполнить монтаж ввода от прибора учета до ВРЩ-0,38Кв земельного участка кабель или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки,
3) оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в пункте 1 технических условий, необходимыми устройствами защиты и автоматики в соответствии с действующей НТД Российской Федерации,
4) выполнить заземление и зануление всех электроустановок в соответствии с действующей редакцией ПЭУ.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно пункта 15 договора составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора.
Согласно пояснений истца, договор сторонами был заключен в августе 2024 года, услуги по договору были оплачены в полном объеме. При этом, истец неоднократно обращался к ответчику с просьбой выполнить свою часть договора и подключить объект к электрическим сетям. Вместе с тем в установленный срок ответчик подключение не произвел.
Возражая относительно заявленного, представитель ООО «Сетевая компания Сибири» настаивала, что работы, которые необходимо было выполнить сетевой компанией, были сделаны. Обществом в адрес истца было направлено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, которое было направлено личный кабинет истца октябре 2024 года. Как пояснил представитель, ответчиком выполнена установка прибора учета и установка опоры в 2024 году, в свою очередь ФИО3 должен был установить щиток и приобрести кабель, а также уведомить сетевую компанию об этом, чтобы ответчик смог продолжить работы. В марте 2025 года истец сообщил о готовности, однако приехав на место, истец специалистов не встретил. Также при осмотре столба было установлено, что щиток не соответствовал требованиям, так как на нем отсутствовало заземление, при этом, кабель, который должны был обеспечить истец для присоединения, также отсутствовал. Письменные обращения ответчика, направленные в адрес истца, ФИО4 были проигнорированы.
Доказывая исполнение обязательств, ответчик представил в материалы дела письмо, датированное 11.03.2025, согласно которому, ООО «Сетевая компания Сибири» сообщила ФИО3 о том, что согласно договору №525 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16 августа 2024, все мероприятия по технологическому присоединению земельного участка, для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский муниципальный район, сельское поселение Белоярский сельсовет, <...> земельный участок 69 с кадастровым номером 19:04:010303:1191,, указанные в технических условиях № 497 от 16 августа 2024, указанные в технических условиях № 497 от 16 августа 2024 сетевой организацией выполнены. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и уведомление об обеспечении сетевой организацией присоединения к электрическим сетям размещены на сайте http://xn--19-llclab.xn--plai/php/ (скс19.рф) в личном кабинете истца.
Указанное письмо дважды было направлено в адрес истца, однако им не получено, что следует из отчетов об отслеживании отправлений.
В подтверждение исполнения обязательств, ответчик представил в материалы дела акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и уведомление об обеспечении сетевой организацией присоединения к электрическим сетям, датированные 03.10.2024 года.
Также ответчик в подтверждение своих доводов ссылался на свидетельские показания специалиста ФИО5, пояснившего, что в настоящее времени для осуществления технологического присоединения у потребителя отсутствует питающий кабель для вводного распределительного устройства для подключения к прибору учета, в связи с чем, невозможно подключиться к прибору учета. Свидетель пояснил, что кабель находится непосредственного у истца, однако он не предоставляет его ответчику для выполнения оставшейся части обязательств.
В ходе рассмотрения дела представитель истца, не оспаривая нахождение кабеля в распоряжении доверителя, настаивал, что ответчик обязан с ним согласовать время, чтобы он смог передать кабель специалистам лично. При этом, указывая на это обстоятельство, сторона истца не доказала аргументированность своей позиции в указанной части, не представила доказательств, обязывающих сетевую организацию согласовывать время для исполнения своей части обязательств, а также отсутствие иной возможности передачи кабеля ответчику.
Таким образом, разрешая заявленные исковые требования, суд, дав оценку представленным сторонами доказательствам в порядке статьи 67 ГПК РФ, доводам и возражениям сторон, исходит из того, что нарушение сроков технологического присоединения допущено по причине невыполнения самим заявителем возложенных на него договором обязательств, поскольку технические условия истцом своевременно не исполнены, питающий кабель для вводного распределительного устройства для подключения к прибору учета ответчику не передан, доказательства передачи указанного имущества материалы дела не содержат.
При таких обстоятельствах, суд находит доказанным, что у сетевой организации отсутствует техническая возможность выполнения своей части обязательств по договору в установленные соглашением сторон сроки. Доказательств наличия вины ООО «Сетевая компания Сибири» в ненадлежащем исполнении обязательств суду не представлено, также как не представлено доказательств препятствующих исполнению своих обязательств истцом.
Ссылка истца на видеозапись, согласно которой ответчик зафиксировал отсутствие фактически объекта незаконченного строительства, что оспаривал истец, не опровергает в данном случае доводы стороны ответчика об отсутствии вины сетевой компании в не продолжении работ.
Довод о том, что истец неоднократно звонил в сетевую организацию для того, чтобы согласовать время приезда специалистов, суд не может расценивать как уклонение ответчика от исполнения обязательств, поскольку содержание звонков суду не представлено, а возможность передачи сетевого кабеля любым иным способом ответчику, для осуществления завершающих работ, кроме как путем приезда специалистов на место установки, не оспорена.
Учитывая изложенное, суд оснований для удовлетворения как основных требований о возложении на ООО «Сетевая компания Сибири» принятых на себя обязательств по договору от №, а также в удовлетворении производных требований о взыскании судебной неустойки, не находит.
Руководствуясь ст. ст. 193-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО3 ФИО8 к ООО «Сетевая компания Сибири» об обязании исполнить условия договора, взыскании судебного штрафа, оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы, через Абаканский городской суд.
Судья О.С. Рябова
Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ