Решение по делу № 2-366/2025 от 21.05.2025 - о понуждении исполнения договора технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда.

Дело № 2-366/2025

УИД 39RS0009-01-2025-000376-88

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2025 года г. Гвардейск

Гвардейский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Клименко М.Ю.,

при секретаре Савкиной В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Россетти Янтарь» о понуждении исполнения договора технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

установил :

ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику о понуждении исполнения договора технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, указав, что между ФИО1 и Акционерным обществом «Россети Янтарь» был заключен типовой Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно условий договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя максимальной мощностью с учетом ранее присоединенных 15,00 кВт, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. В соответствии с договором технологическое присоединение было необходимо для электроснабжения малоэтажного жилого дома, расположенного по адресу <адрес>, КН №. Срок действия технических условий на технологическое присоединение, которые являются неотъемлемой частью договора, составляет 2 года. Сторонами договора срок для выполнения мероприятий по технологическому присоединению был определен в 6 месяцев со дня заключения договора. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № в соответствии с разделом VII указанного договора считается заключеным со дня оплаты потребителем стоимости работ по технологическому присоединению в соответствии с п.11а договора. Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18.12.2023 № составляет 139488,70 руб., в том числе НДС 23241,45 руб. Согласно условий договора оплата Потребителем была произведена в следующем порядке: 15% - 20917,30 руб. 01.04.2024 (платежное поручение № 40703140); 30% - 41834,61 руб. 22.04.2024 (платежное поручение №); 35% - 48807,05 руб. 27.05.2024 (платежное поручение №). Фактически потребителем во исполнения договора была произведена предоплата за выполнения работ по технологическому присоединения в размере 80%, оставшуюся часть оплаты в размере 20% потребитель оплачивает после поучения уведомления от Сетевой организации об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям потребителя. То есть, срок на выполнения мероприятий по технологическому присоединения, в 6 месяцев, начал исчисляться с 01.04.2024 и истек 31.10.2024. До настоящего времени услуга ответчиком не оказана. В связи с чем, просит обязать ответчика исполнить условия договора об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям № а также взыскать с ответчика неустойку с 31.10.2024 по день фактического исполнения обязательств. Также истец полагает, что помимо неустойки с ответчика должен быть взыскан штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, а также компенсации морального вреда в размере 200000 рублей.

Истец ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме, пояснив, что до настоящего времени работы по договору не выполнены.

Представитель ответчика - АО «Россети Янтарь» ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебное заседание не явился, представил отзыв, согласно которому ответчик не согласен с предъявленным исковым заявлением о незамедлительном исполнении технологического присоединения к электрическим сетям объекта подключения по договору №. Указывает, что общество не может устанавливать самостоятельные сроки, учитывающие его загруженность по подключению иных объектов, а также сроки разработки технической документации, проведения конкурсных мероприятий по определению подрядной организации, строительно-монтажных работ и иных процедур. Для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ 25.11.2024 Объект подключения включен в состав рамочного договора подряда путем подписания заявки № 11 (лот № 5.7р) на выполнение работ «Под ключ» с подрядной организацией ООО «Энергопроект». По информации подрядной организации проектно изыскательские работы готовы. Строительно-монтажные работы будут произведены до 30.06.2025. Общество просит суд установить срок не менее трех месяцев для выполнения своих обязательств, с учетом сдачи-приемки работ подрядной организации. Также Общество не согласно с исковым требование о взыскании договорной неустойки в размере 51262,10 рублей, просит уменьшить размер неустойки. Также ответчик указал, что каких-либо доказательств причинения морального вреда и причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями истец в дело не представил, не доказав, таким образом, факт причинения ему морального вреда, который оценивается в 200000 рублей. Общество просит снизить сумму компенсации морального вреда до 3000 тысяч рублей. А также Общество просит распределить судебные расходы в виде государственной пошлины, пропорционально удовлетворенным истцу требованиям.

Выслушав пояснения истца, исследовав материалы дела и дав им оценку, суд считает исковые требования ФИО1 подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии с положениями ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, между АО «Россетти Янтарь» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Пунктом 1 договора предусмотрено, что сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) от ПУ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, с учетом ранее присоединенной 15,00 кВт; категория надежности третья;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0.4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее -стороны).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер № (пункт 2 договора).

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.4 договора).

Пунктом 5 данного договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно пункту 6 договора сетевая организация приняла на себя обязательства надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 8 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

В свою очередь, ФИО1 принял на себя обязательство надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ); после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно пункту 10 технических условий размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18 декабря 2023 года № и составляет 139 448 руб. 70 коп., в том числе НДС 23 241 руб. 45 коп.

Согласно п.11 технических условий внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения с электрическим сетям.

В материалы дела истцом представлены подтверждения платежа ПАО Сбербанк на сумму 48807,05 руб., дата операции 25.05.2024, на сумму 41834,61 руб., дата операции 19.04.2024, на сумму 20917,30 руб., дата операции 29.03.2024. Получателем указано АО «Россетти Янтарь», наименование услуги: «За услуги, р/с №». То есть, заявителем условия типового договора исполнены.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 названной выше статьи предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила статьи 328 ГК РФ применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подпунктом «г» пункта 25 (1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Как следует из материалов дела, ответчиком на момент рассмотрения иска, не выполнены работы, в соответствие с техническими условиями, что не позволяет осуществить истцу подвод кабеля к ней и установить необходимое электрооборудование.

Таким образом, из положений технических условий и рабочей документации с учетом специфики спорного правоотношения следует, что исполнение истцом принятых на себя в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения обязательств возможно только после исполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных пунктом 6 технических условий №.

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Таким образом, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих АО «Россетти Янтарь» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежала именно на ответчике, однако таких доказательств им представлено не было и суд такие обстоятельства не установил.

ФИО1 в сентябре 2025 года обращался в АО «Россетти Янтарь» по вопросу технического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта – малоэтажной жилой застройки (индивидуального жилого дома/садового/дачного дома) по адресу: <адрес>, КН № по договору №.

АО «Россетти Янтарь» сообщило ФИО1 (исх.от 18.10.2024) о том, что в настоящее время со стороны АО «Россетти Янтарь» реализуются процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для возможности выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным техническим заданием. АО «Россетти Янтарь» прилагает все усилия для скорейшего исполнения своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения для электроснабжения объекта заявителя. После выполнения своих обязательств АО «Россетти Янтарь» разместит соответствующие документы в личном кабинете заявителя на Портале ТП.РФ.

В ноябре 2024 года ФИО1 вновь обратился в АО «Россетти Янтарь» по вопросу технического присоединения к электрическим сетям объекта.

АО «Россетти Янтарь» сообщило ФИО1 (исх.от 05.12.2024) о том, что в рамках выполнения обязательств по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям со стороны АО «Россетти Янтарь» необходимо выполнить строительство электросетевых объектов и организовать систему учета. АО «Россетти Янтарь» прилагает все усилия для скорейшего исполнения своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения для электроснабжения объекта заявителя. После выполнения своих обязательств АО «Россетти Янтарь» разместит соответствующие документы в личном кабинете заявителя на Портале ТП.РФ.

То есть, из ответов АО «Россетти Янтарь» следует, что неисполнение обязательств по договору вызвано необходимостью проведения конкурентных процедур, разработки рабочей документации.

В своем отзыве, представитель ответчика сообщил, что в рамках исполнения обязательств по договору № со стороны АО «Россети Янтарь» утверждено и передано в работу техническое задание по титулу: № № «Строительство ДЭП 0,4 кВ от ТП 017-03 (инв.№), организация системы учета электроэнергии в <адрес>». Для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ 25.11.2024 Объект подключения включен в состав рамочного договора подряда путем подписания заявки № на выполнение работ «Под ключ» с подрядной организацией ООО «Энергопроект». По информации подрядной организации проектно изыскательские работы готовы. Строительно-монтажные работы будут произведены до 30.06.2025.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных постановлением исполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что истцом обязательства по оплате технологического присоединения и выполнению работ, предусмотренных техническими условиями, исполнены надлежащим образом, а со стороны ответчика имеет место нарушение сроков исполнения договора в отсутствие доказательств невозможности осуществить технологическое присоединение объекта недвижимости истца к электрическим сетям на предусмотренных договором условиях, что свидетельствует о бездействии ответчика по исполнению в установленный срок обязательств по договору и возложении на него обязанности исполнить обязательства по договору.

Доводы представителя ответчика о невозможности незамедлительного исполнения обязательства по технологическому присоединению не освобождают его от обязанности по исполнению условий договора. Исходя из условий договора, ответчик, принимая на себя обязанность осуществить технологическое присоединение, обязан создать условия для возможности такого присоединения, в том числе обеспечить наличие сетей. Все мероприятия, которые необходимо провести исполнителем для технологического присоединения, включая проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию сетей, исполнитель обязан осуществить в течение шести месяцев. Не проведение ответчиком указанных работ в срок, а равно и любые задержки в их проведении, не изменяют существо обязательства АО «Россетти Янтарь» перед заказчиком, в том числе и в части срока договора.

Таким образом, судом установлено, что просрочка исполнения договора имела место исключительно по вине исполнителя - ответчика по делу, суд находит обоснованными требования истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа на основании ст.ст. 15, 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Абзацем третьим подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 предусмотрено обязательное указание в договоре положений об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Аналогичное положение об ответственности согласовано сторонами и в п. 18 договора. Так, с момента просрочки исполнения договора, т. е. 31.10.2024 года по день рассмотрения дела прошло 197 дней.

В соответствии с п. 17 Договора, совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки.

Таким образом, размер неустойка за период с 31.10.2024 по 15.05.2025 года составляет: 139488,70 * 0,25% * 197 = 68698,18 рублей, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Решая вопрос о размере подлежащего взысканию с ответчика морального вреда, причиненного истцу вследствие нарушения исполнителем-ответчиком прав потребителя, суд определяет его в размере 5000 рублей, принимая во внимание, что технологическое присоединение было необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, который является местом жительства истца и его семьи, в составе которой имеется двое несовершеннолетних детей. В связи с чем, семья на протяжении всего этого времени не может пользоваться электроприборами для освещения дома (особенно в осенне-зимнее время), приготовления и хранения пищи (особенно в теплое время года), просмотре телепередач. Согласно пояснений истца, его семья вынуждена приобретать и питаться готовыми продуктами питания, поскольку у них отсутствует возможность длительного хранения продуктов. Указанные обстоятельства, нарушают его личные неимущественные права, вызывают большие неудобства в повседневной жизни, чувство неловкости перед супругой и двумя несовершеннолетними детьми.

Учитывая, что в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 36849,09 рублей (50% от 68698,18 рублей + 5000 рублей).

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Следовательно, с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета МО «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» государственная пошлина в размере 4000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

решил :

Исковые требования ФИО1 (паспорт № удовлетворить частично.

Обязать АО «Россетти Янтарь» (ИНН <***>) в срок до 01.07.2025 исполнить договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес> КН № от ПУ.

Взыскать с АО «Россетти Янтарь» в пользу ФИО1 неустойку за период с 31.10.2024 по 15.05.2025 года в размере 68698,18 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 36849,09 рублей, а всего 110547,27 рублей.

Взыскать с АО «Россетти Янтарь» в доход бюджета МО «Гвардейский муниципальный район Калининградской области» госпошлину в размере 4000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Гвардейский районный суд Калининградской области в течение месяца с даты изготовления решения.

Мотивированное решение суда изготовлено 21.05.2025.

Судья: подпись.

Копия верна.

Судья: М.Ю.Клименко