Уникальный идентификатор дела
77RS0018-02-2022-001826-33
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 августа 2022 года Никулинский районный суд города Москвы в составе судьи Голяниной Ю.А. при секретаре Зотовой Н.С. рассмотрев в открытом судебном заседании, с применением средств аудио-протоколирования гражданское дело № 2-2691/22 по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Твой ремонт» о взыскании денежных сумм, компенсации морального вреда, в порядке защиты прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с данными требованиями, указал, что 04 октября 2021 года заключил с ответчиком договор строительного подряда № 22 от 04.10.2021, предметом договора являлись строительно-монтажные, отделочные и инженерные работы определенные в Приложениях к договору по адресу: ***, условиями договора предусмотрено: начало работ в течение трех рабочих дней после подписания договора, срок выполнения работ – 65 рабочих дней с момента начала работ, таким образом крайним сроком начала выполнения подрядчиком работ являлось 07 октября 2021 года, истцом были перечислены денежные средства в качестве авансового платежа в размере 180 401,15 рублей и 66 351 в качестве средств на закупку материалов, всего перечислено - 246 752,15 рублей, подрядчик к выполнению работ не приступил, истец направил в его адрес претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть денежные средства, в ответ на указанную претензию 10 ноября 2021 года между сторонами было подписано соглашение о расторжении договора, условиями которого был предусмотрен возврат предоплаты до 22 ноября 2021 года и сумма в размере 66 351,00 рублей должна была быть перечислена до 06 декабря 2021 года, соглашение не было исполнено, в ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, указал, что ответчик совершил следующие платежи: 30 000 рублей - 30 ноября 2021 года, то есть после получения претензии о расторжении договора, и после периода, указанного в Соглашении от 10.11.2021 года (до 22.11.21); 6 752 рубля 15 копеек - 20 декабря 2021 года; 5 000 рублей - 22 декабря 2021 года; 205 000 рублей - 22 августа 2022 года, непосредственно перед судебным заседанием 23.08.2022, всего ответчик выплатил истцу денежные средства в размере 246 752 руб. 15 коп. Истец просил взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков на возврат денежных средств, уплаченных в качестве предоплаты в размере 193 697 рублей 43 копейки; компенсацию за задержку начала работ в размере 66 351 рубль; неустойку за нарушение сроков на возврат денежных средств в качестве компенсации за задержку начала работ в размере 66 351 рубль; расходы на оплату услуг представителя 50 000 рублей; компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей; штраф в доход потребителя.
В судебном заседании истец и представитель истца ФИО2 исковые требования поддержали.
Представитель ответчика ФИО3 поддержала представленные возражения.
Суд, выслушав стороны, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.
Между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда № 22 от 04 октября 2021 года на выполнение ремонтных работ, истцом была произведена оплата аванса на работы и закупку необходимых материалов, в соответствии с условиями договора, в размере 246 752 рубля 15 копеек. В рамках выполнения своих обязательства ответчик приступил к анализу объекта и составления плана строительных работ, осуществил закупку необходимых материалов на сумму в размере 66 351 рублей 00 копеек, что подтверждается товарной накладной № 67 от 15.10.2021 года. Весь закупленный материал передан истцу на ответственное хранение на объекте и между сторонами подписана товарная накладная. Как указывает ответчик в процессе подбора строительной бригады, выяснилось, что объект, на котором должны были проводиться строительно-ремонтные работы имеет ряд технических сложностей, в связи с которыми ответчик вынужден был приостановить начало работ, с целью предотвращения возможных неблагоприятных последствий. 10 ноября 2021 года между сторонами подписано соглашение о расторжении договора строительного подряда, согласно которому задержка срока начала выполнения работ произошла не по вине заказчика, возврат предоплаты предусмотрен до 22 ноября 2021 года, а сумма в размере 66 351,00 рублей в качестве компенсации за задержку начала работ должна была быть перечислена до 06 декабря 2021 года.
Таким образом, договор строительного подряда расторгнут между сторонами 10 ноября 2021 года и сумма, подлежащая возврату, составляла 180 401,15 рубль. Соглашение не было своевременно исполнено ответчиком, на 22 декабря 2021 года общая задолженность ответчика перед истцом составляла 138 649 рублей.
Суд соглашается с представленным истцом расчетом неустойки за нарушение сроков на возврат денежных средств уплаченных в качестве предоплаты в размере 193 697,43 рубля, принимая во внимание, что соглашение о расторжении договора заключено между сторонами в рамках договора подряда, на данное соглашение распространяется действие Закона «О защите прав потребителя», доказательств того, что договор расторгнут по вине истца не представлено, соглашение также не было исполнено ответчиком в установленный срок. Между тем, суд не видит оснований для взыскания с ответчика компенсации за задержку начала работ в размере 66 351,00 рублей и неустойку в таком же размере за нарушение сроков возврата данной суммы, поскольку договор расторгнут, а указанная компенсация выплачена истцу.
Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Суд считает, что при указанных обстоятельствах компенсация подлежит взысканию с ответчика в размере 5 000,00 рублей.
В соответствии со ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Таким образом, взысканию с ответчика подлежит штраф в размере 99 348,71 рубль.
При взыскании расходов на оплату услуг представителя суд принимает во внимание положения ст. 100 ГПК РФ о разумных пределах, категорию спора и продолжительность его рассмотрения и считает, что взысканию с ответчика подлежат расходы в размере 25 000,00 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Решил:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Твой ремонт», ИНН:<***> в пользу ФИО1 **** неустойку за нарушение срока возврата денежных средств в размере 193 697,43 рубля, расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000,00 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 5 000,00 рублей, штраф в размере 99 348,71 рублей.
Решение может быть обжаловано, в апелляционном порядке, в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Судья
Решение изготовлено в окончательной форме 04 октября 2022 года.