Дело № 2-480/2025

УИД 22RS0002-01-2025-000843-65

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

6 октября 2025 года с. Алтайское

Алтайский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Банниковой Ю.Б.,

при помощнике судьи Бобровской Е.В.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2 обратилась с настоящим иском к ПАО «Россети Сибирь», указывая на то, что является собственником земельного участка с кадастровым номером: <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор №.<данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома. Договором предусмотрена обязанность ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение 1 года со дня заключения договора. Данная обязанность ответчиком не исполнена.

Ссылаясь на изложенное, просит обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по указанному договору не позднее 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебное заседание истец ФИО2 не явилась, извещена; его представитель ФИО4, действующий на основании доверенности, настаивал на удовлетворении иска по изложенным в нем основаниям, пояснив, что истец лишен возможности подключить электрическое отопление в связи с тем, что в жилом доме заниженные мощности. Заключение договора было связано с необходимостью увеличения присоединенной мощности, обязанности по договору ответчик не исполнил.

Ответчик ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание представителя не направил, о месте и времени рассмотрения дела надлежаще извещен; в отзыве на иск заявленные требования не признал, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, и указывая, что срок, в течение которого истец просит возложить обязанность исполнить обязательства по договору, является невыполнимым, срок исполнения решения просит установить 6 месяцев (л.д.36-37).

Третье лицо ПАО «Россети Сибирь» - «<адрес>энерго» в судебное заседание представителя не направило, извещено надлежаще.

Руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд полагал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок, с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> (выписка из ЕГРН - л.д. 15-18).

ДД.ММ.ГГГГ между истцом (заявитель) и ответчиком ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 56 кВт (общая мощность с учетом существующей 70 кВт); категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединения 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 14 кВт (л.д. 9-11).

Согласно п.5 указанного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора; пунктом 22 договора установлено, что договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Согласно п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет ФИО6, с внесением 10% платы в сумме <данные изъяты> в течение 15 календарных дней со дня заключения договора; 30% платы в сумме <данные изъяты> в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; 20% платы в сумме <данные изъяты> в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; остальные денежные средства вносятся после фактического присоединения.

Стороной истца в судебное заседание приставлены скриншоты личного кабинета ФИО2 на портале электросетевых услуг Россети, в которых отражены произведенные истцом оплаты: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. Срок для внесения остальной суммы по договору для истца не наступил в связи с отсутствием фактического присоединения.

Получение указанных денежных средств, как и факт заключения договора с истцом, ответчиком не оспаривается.

Поскольку договор заключен ДД.ММ.ГГГГ, соответственно срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек в 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ

Пунктом 6 договора определены обязанности сетевой организации: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях, с осуществлением фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Пунктом 10 технических условий № (в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, которым срок исполнения сетевой организацией обязательств по договору не изменялся) предусмотрено, что сетевая организация осуществляет в том числе, подготовку технических условий на технологическое присоединение; фактическое присоединение и обеспечение работы энергопринимающих устройств заявителя; усиление существующей ТП-20-14-2, с определением необходимости замены автоматического выключателя в ячейке РУ-0,4 кВ ТП-20-14-2; усиление существующей ВЛ-0,4 кВ; монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии (л.д.29).

Как следует из содержания иска и не оспаривается ответчиком, до настоящего времени обязанности по договору сетевой организацией не исполнены.

Разрешая спор, суд исходит из следующего.

В соответствии с абз. 4 п. 1 статьи 26 Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

Согласно п. 1 статьи 26 указанного Федерального закона, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила №), которыми урегулирован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в том числе выполнение мероприятий по технологическому присоединению, распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

В соответствии с п. 3 Правил № сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 14 Правил №, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил № технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Подпунктом б пункта 16 Правил № установлены предельные сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Применительно к рассматриваемой ситуации срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев (абз. 13 пп. б п. 16 Правил №).

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответчиком доказательств отсутствия вины в нарушении обязательств, возникших перед истцом в силу заключения вышеуказанного договора, суду не представлено.

Доводы ответчика о тяжелом финансовом положении отклоняются судом, поскольку ответчик является юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, то есть деятельность, с учетом положений ч. 1 ст. 2 ГК РФ осуществляемую на свой риск, в связи с чем тяжелое финансовое положение не является основанием для вывода об отсутствии вины ответчика в неисполнении обязательств и соответственно о возможности освобождения его от ответственности за нарушение условий договора.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства, предусмотренные вышеназванным договором, в связи с чем данные требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч.1,2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Принимая во внимание существо обязательства ответчика и значимость его для истца (с учетом начала отопительного сезона, в котором истец лишен возможности подключить электрическое отопление по причине неисполнения ответчиком обязательства увеличить присоединенные мощности), учитывая отсутствие со стороны ответчика доказательств невозможности его своевременного исполнения по независящим ответчика обстоятельствам, длительность неисполнения ответчиком указанного обязательства – суд полагает обоснованным установить ответчику срок исполнения настоящего решения в указанной части – в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу.

При этом доводы ответчика о необходимости установления срока исполнения решения продолжительностью 6 месяцев – суд отклоняет за необоснованностью, принимая во внимание, что с учетом времени, прошедшего со дня предъявления настоящего иска (более месяца), а также периода вступления решения в законную силу, срок исполнения решения продолжительностью 30 календарных дней является разумным.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере <данные изъяты>.

Hа основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь» (№) обязанность в течение 30 календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером № в соответствии с договором № <адрес> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ФИО2 .

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (№) в доход бюджета муниципального образования <адрес> государственную пошлину в размере <данные изъяты>.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в <адрес>вой суд через Алтайский районный суд <адрес> в течение месяца с момента его вынесения в окончательной форме.

Судья Ю.Б. Банникова

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.