Решение по делу № 2-2602/2022 от 05.12.2022 | Искитимский районный суд (Новосибирская область)

Дело № 2-2602/2022

УИД: 54RS0018-01-2022-002997-55

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 декабря 2022 г. г. Искитим

Искитимский районный суд Новосибирской области в составе:

Председательствующего судьи Щегловой Н.Г.,

При секретаре Миллер Н.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» об обязательстве осуществить технологическое присоединение к электросетям, взыскании морального вреда и неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику Государственному унитарному предприятию Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» об обязании осуществить технологическое присоединение к электросетям, взыскании морального вреда и неустойки, с учетом уточнений просит:

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» в течение месяца со дня вступления судебного решения в законную силу исполнить договор от 14.01.2022 г. Номер - осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенного по адресу: <Адрес>;

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» в пользу ФИО1 неустойку в размере 1980,00 руб., за период с 15.07.2022 г. по 27.09.2022 г., сумму морального ущерба в размере 30 000 руб..

Доводы и основания требований изложены в иске.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, был извещен должным образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие, с участием его представителя адвоката Медведевой Е.В.

Представитель истца адвокат Медведева Е.В. в судебное заседание не явилась, извещена должным образом.

Ответчик Государственное унитарное предприятие Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» в судебное заседание не явилось, своего представителя не направило, представило письменные возражения.

Изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу исковые требования удовлетворить частично, при этом суд исходит из следующего:

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об Энергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным. Аналогичные положения содержатся и в пункте 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В пункте 7 Правил N 861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

При этом согласно п. 12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442, в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

Согласно п. 14 вышеуказанных правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, физических лиц, по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).

В договоре и указанными нормативными актами определен порядок действий сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, включающий в себя помимо прочего, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил N 861).

02.06.2022 г. в адрес ответчика истец направил обращение на предмет осуществления технологического присоединения в сроки, указанные в договоре, на что получил ответ Номер от 06.06.2022 г., что реализация технологического присоединения по Договору от 14.01.2022 г. будет реализована в срок до 15.07.2022 г.

20.07.2022 г. в адрес ответчика было направлено требование на предмет исполнения обязательств по технологическому присоединению в срок до 01.08.2022 г., однако до настоящего времени ответа не последовало, при этом, в устной форме сотрудники ГУП РФ «КРЫМЭНЕРГО» пояснили, что данный вопрос находится на контроле, объект включён в список важных, с выполнением строительно-монтажных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения в минимально возможные сроки. По данному объекту разрабатывается проектно- сметная документация. В настоящее время в ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» для реализации технологического присоединения производится закупка материалов и оборудования, заключаются договоры на аренду необходимой спецтехники.

До настоящего времени обязательство ответчика по техническому присоединению к электросетям не исполнено, ответчик уклоняется от исполнения договорных обязательств.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Учитывая изложенное, требования истца в части обязательства ответчика выполнить договор Номер от 14.01.2022 г. – осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: <Адрес> в течение шести месяцев со дня заключения договора, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

ФИО1 так же просит взыскать с ответчика неустойку за в размере 1980,00 руб. за период с 15.07.2022 по 27.09.2022.

Как было указано выше, в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии срок исполнения ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» обязанности по технологическому присоединению принадлежащих истцу энергопринимающих устройств в данном случае не может превышать 6 месяцев со дня заключения договора.

Пункт 16 Правил технологического присоединения предусматривает ответственность сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Исходя из изложенного, при отсутствии доказательств обратного, суд считает установленным факт нарушения ответчиком срока исполнения обязательств по договору технологического присоединения, что является основанием для взыскания с ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» в пользу ФИО1 неустойки в размере 1980 руб. за период с 15.07.2022 по 27.09.2022.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика 30000 рублей в счет возмещения морального вреда.

Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Невыполнение или некачественное выполнение условий мероприятия по технологическому присоединению влечет нарушение прав потребителей электрической энергии.

Как следует из преамбулы Закона РФ "О защите прав потребителей", данный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и исполнителями, в том числе при выполнении работ и оказании услуг.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» истцу как потребителю причинён моральный вред в связи с тем, что ответчик своих обязательств по технологическому присоединению не исполнил, не уведомив истца о нарушении сроков по технологическому присоединению.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в возмещение морального вреда в размере 5000 рублей.

Кроме того, в соответствии со ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей», за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя необходимо с ответчика взыскать в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 3490 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден при подаче иска в размере 700 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» об обязательстве осуществить технологическое присоединение к электросетям, взыскании морального вреда и неустойки, удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» в пользу ФИО1 неустойку в размере 1980,00 руб., за период с 15.07.2022 г. по 27.09.2022 г., компенсацию в возмещение морального вреда в размере 5000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ГУП Республики Крым «КРЫМЭНЕРГО» в доход местного бюджета 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: Н.Г. Щеглова

Мотивированный текст решения изготовлен – Дата