УИД 47RS0005-01-2025-001162-70
Гражданское дело № 2-2478/2025
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Выборг 23 июня 2025 года
Выборгский городской суд Ленинградской области в составе:
председательствующего судьи Киселевой С.Н.
при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 об обязании завершить установку кухонной мебели, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
истец обратился в суд с исковым заявлением об обязании завершить установку кухонной мебели, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных требований истец указал, что в соответствии с договором купли-продажи № 64 от 10 октября 2023 года ИП ФИО3 взяла обязательство изготовить, доставить и установить для истца кухонный фасад.
Согласно п. 1.9. договора срок изготовления мебели составляет от 30 до 60 рабочих дней с момента подписания договора, то есть по условиям указанного пункта ответчик должен был произвести все работы до 12 января 2024 года. Указанный срок мог быть продлен до 90 дней, но с обязательным уведомлением заказчика. Заказчика не уведомляли о продлении срока изготовления мебели.
Истец неоднократно лично приходил в офис ответчика и заявлял в устной форме претензии по неисполнению условий договора, в ответ только получал обещания, которые в итоге не исполнялись. Истец пытался вручить письменную претензию, которую ответчик отказался получать.
26 сентября 2024 года истец был вынужден направить в адрес офиса ИП ФИО3 письменную претензию по почте, так как мебель не была установлена. Данную претензию ответчик отказался получать на почте, письмо вернулось.
Обязательства по договору истцом исполнены в полном объеме, истцом внесена предварительная оплата в размере 53 000 руб., что подтверждается квитанцией № 037271 от 10 октября 2023 года и квитанцией № 037937 от 25 января 2024 года, а всего по договору истец оплатил 107 500 руб..
До настоящего времени товар истец не получил в полном объеме.
Согласно п. 6.1 договора за каждый день просрочки продавец обязуется выплатить 0,5% от суммы предварительной оплаты товара, то есть 53 000 руб. (сумма, предварительно оплаченная истцом при заключении договора и до начала работ) х 0,5% = 265 руб. стоит один день просрочки.
265 рублей х 388 (дней просрочки на дату 03 февраля 2025 года) = 102 820 руб. (компенсация по договору).
Исполнитель не выполнил работы в срок, согласованный в п. 2.1.2. договора.
Истец просит суд:
1. Обязать ИП ФИО3 завершить установку кухонной мебели по адресу регистрации истца в соответствии с договором № 64 от 10 октября 2023 года.
2. Взыскать с ИП ФИО3 в пользу истца за просрочку исполнения обязательств в размере 102 820 руб., за несвоевременное исполнение требований потребителя штраф, компенсацию за причинение морального вреда 15 000 руб..
18 июня 2025 года истец изменил предмет требования и просит суд:
1. Обязать ИП ФИО3 завершить установку кухонной мебели по адресу регистрации истца в соответствии с договором № 64 от 10 октября 2023 года.
2. Взыскать с ИП ФИО3 в пользу истца за просрочку исполнения обязательств в размере 139 920 руб., за несвоевременное исполнение требований потребителя штраф, компенсацию за причинение морального вреда 15 000 руб..
Истец и представители истца в судебном заседании требования поддержали.
Ответчик, будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, об отложении слушания дела не просил, суд на основании ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.
Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
В соответствии с преамбулой Закона о защите прав потребителей данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, 23 сентября 2023 истец заказал у ответчика изготовление, доставка и установку антресоли.
В соответствии с договором купли-продажи № 64 от 10 октября 2023 года ИП ФИО3 взяла обязательство изготовить, доставить и установить для истца кухонный фасад.
Согласно п. 1.9. договора срок изготовления мебели составляет от 30 до 60 рабочих дней с момента подписания договора, то есть по условиям указанного пункта ответчик должен был произвести все работы до 12 января 2024 года. Указанный срок мог быть продлен до 90 дней, но с обязательным уведомлением заказчика. Заказчика не уведомляли о продлении срока изготовления мебели.
В счет оплаты по договору истцом внесены денежные средства в размере 23 000 руб. (квитанция о приеме платежей за услуги № 037293 от 22 ноября 2023 года), 21 000 руб. (квитанция о приеме платежей за услуги № 037280 от 28 октября 2023 года), 25 000 руб. (квитанция о приеме платежей за услуги № 037271 от 10 октября 2023 года), 10 500 руб. (квитанция о приеме платежей за услуги № 037293 от 04 июля 2024 года), 28 000 руб. (квитанция о приеме платежей за услуги № 037937 от 25 января 2024 года), всего 107 500 руб..
22 апреля 2025 года истцом составлен акт о неисполнении условий договора. На момент составления акта не были изготовлены: на кухонном фасаде отсутствует дверка, отсутствуют витражные стекла в дверках, отсутствует боковая часть столешницы, отсутствует плинтус, не установлена антресоль.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Ответчик доказательства исполнения обязательств по договору суду не предоставил.
Из пояснений истца следует, что заказ исполнен частично. Ответчик не исполнил обязательства в части: собрать и установить антресоль, изготовить и установить фасадную дверцу в шкаф, вставить стекла в две фасадные дверцы.
Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок.
Учитывая, что заказа исполнена, суд считает, что требования истца об обязании ответчика завершить установку кухонной мебели по адресу: <адрес>, в соответствии с договором № 64 от 10 октября 2023 года: собрать и установить антресоль, изготовить и установить фасадную дверцу в шкаф, вставить стекла в две фасадные дверцы, подлежат удовлетворению.
26 сентября 2024 года истец обратился к ответчику с претензией о нарушении сроков исполнения обязательства.
В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Согласно условий договора цена договора составляет 68 057 руб. 46 коп..
Соответственно, поскольку договором не определена цена выполнения отдельного вида работы, расчет неустойки должен быть произведен исходя из общей стоимости заказа, кроме этого размер неустойки не может превышать стоимость заказа.
Требования истца о взыскании неустойки подлежат частичному удовлетворению в размере 68 057 руб. 46 коп..
В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Учитывая длительность не исполнения обязательств по договору (более года), невозможность использования мебели, суд считает, что требования о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 15 000 руб. подлежат удовлетворению.
На основании п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Требования истца подлежат удовлетворению, следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 41 528 руб. 73 коп. (68 057 руб. 46 коп. + 15 000 руб.) : 2).
В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в пользу бюджета Выборгского муниципального района Ленинградской области государственную пошлину в размере 10 287 руб. 59 коп., в том числе 3 000 руб. с требований об обязании исполнения условий договора. 3 000 руб. с требований о взыскании денежной компенсации морального вреда и 4 287 руб. 59 коп. с требований имущественного характера (68 057 руб. 46 коп. + 41 528 руб. 73 коп.) – 1000 000 руб. ) 100% * 3% + 4 000 руб.).
Основываясь на изложенном и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 об обязании завершить установку кухонной мебели, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворить частично.
Обязать индивидуального предпринимателя ФИО3, ОГРИП №, завершить установку кухонной мебели по адресу: <адрес>, в соответствии с договором № 64 от 10 октября 2023 года: собрать и установить антресоль, изготовить и установить фасадную дверцу в шкаф, вставить стекла в две фасадные дверцы.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3, ОГРИП №, в пользу ФИО2, ИНН №, неустойку в размере 68 057 руб. 46 коп., денежную компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб. и штраф в размере 41 528 руб. 73 коп..
В удовлетворении остальной части требований ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании неустойки отказать.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3, ОГРИП №, в пользу бюджета Выборгского муниципального района Ленинградской области государственную пошлину в размере 10 287 руб. 59 коп..
На решение суда в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме может быть подана апелляционная жалоба в Ленинградский областной суд через Выборгский городской суд Ленинградской области.
Председательствующий
Мотивированное решение изготовлено 07 июля 2025 года.
Председательствующий