Дело № 2-2315/2025 УИД №
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20.05.2025г Приокский районный суд города Нижнего Новгорода в составе: судьи Чирковой М.А. при секретаре Долиной А.Р.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о взыскании сумм,
установил :
ФИО1 обратилась с иском к ИП ФИО2 о взыскании сумм. В обоснование требований указано, что между ИП ФИО2, Подрядчик, и ФИО1, Заказчик, ДД.ММ.ГГГГг. заключен Договор подряда №. В соответствии с пунктом 1.4. Договора, срок начала выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма предоплаты по настоящему Договору 74 000 рублей. Предоплата вносится Заказчиком в момент подписания настоящего Договора. Данная сумма включает в себя расходы Подрядчика по закупке и подготовке материалов, необходимых для выполнения работ. Истец передал в наличной денежной форме аванс ИП ФИО2 для выполнения работ в размере 74 000 рублей. Однако, в нарушение Договора, ИП ФИО2 к выполнению работ не приступила, сумму аванса не отработала, нарушила сроки выполнения работ. Истцом в адрес Ответчика направлялись претензии, которые остались без ответа. Просит взыскать неотработанный аванс в размере 74 000 руб.; проценты за пользование денежными средствами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. в размере 5 272,25 руб; проценты за пользование денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ. по дату фактического исполнения обязательств; неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 3% от стоимости выполнения работ (49 000 рублей) за каждый день просрочки с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 49 000, 00 (сорок девять тысяч) рублей; компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей; штраф.
В судебном заседании истица ФИО3 требования поддержала.
Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен по последнему известному месту жительства. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика и вынести заочное решение.
Проверив материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Индивидуальным предпринимателем ФИО2 подрядчик) и гр. ФИО1, заказчик, заключен Договор подряда №.
В соответствии с пунктом 1.1. Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по остеклению в квартире, по заданию Заказчика согласованные Сторонами в Заявке (в квартире (помещении), расположенной по <адрес>.
В соответствии с пунктом 1.4. Договора, срок начала выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с пунктом 1.6. Договора, Подрядчик обязуется выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
В соответствии с п. 2.1.3 Договора Подрядчик обязуется выполнить работы надлежащим образом.
В соответствии с п. 2.1.5. Договора Подрядчик обязуется передать результат выполненной работы Заказчику по акту приема-передачи выполненных работ.
В соответствии с п. 3.1. Договора, общая стоимость работ и материалов в соответствии с Приложением № к настоящему Договору составляет 123 000,00 (сто двадцать три тысячи) рублей.
В соответствии с п. 3.1.1 Договора, сумма предоплаты по настоящему Договору 74 000, 00 (семьдесят четыре тысячи) рублей. Предоплата вносится Заказчиком в момент подписания настоящего Договора. Данная сумма включает в себя расходы Подрядчика по закупке и подготовке материалов, необходимых для выполнения работ.
Истец передал в наличной денежной форме аванс ИП ФИО2 для выполнения работ в размере 74 000,00 рублей, что подтверждается товарным чеком № от 04.10.2024г, выданным ИП ФИО2
ИП ФИО2 к выполнению работ не приступила, сумму аванса не отработала, нарушила сроки выполнения работ.
В силу положений статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, (статья 715 ГК РФ).
В соответствии с п.4. статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Претензии, направленные ответчику, остались без ответа.
Неотработанная сумма аванса 74000 руб подлежит взысканию.
Размер процентов по ст. 395 ГК РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 5 272, 25 рублей.
Проценты подлежат взысканию с 05.03.2025г по день фактического исполнения обязательств.
Подлежат взысканию неустойка за просрочку исполнения обязательств в размере 3% от стоимости выполнения работ (49 000 рублей) за каждый день просрочки с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 49 000 руб.
С ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда 5000 руб и штраф 74000 + 5 272, 25 +49 000+5000=133272,25х1\2=66636,13 рублей.
С ответчика подлежит взысканию госпошлина в госдоход в сумме 7848,17 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ :
Иск удовлетворить.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, неотработанный аванс в размере 74 000 руб; проценты за пользование денежными средствами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 272,25 руб; проценты за пользование денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения обязательств; неустойку 49 000 рублей; компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей; штраф 66636,13 рублей.
Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) госпошлину в госдоход в сумме 7848,17 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление о его отмене в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.
Ответчик может обжаловать заочное решение суда в апелляционном порядке в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления
Судья М.А.Чиркова
Решение в полной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГг