Решение по делу № 2-654/2025 от 11.07.2025 | Сегежский городской суд (Республика Карелия)

Дело № 2-654/2025 (10RS0016-01-2025-000920-71)

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сегежа 4 июля 2025 года

Сегежский городской суд Республики Карелия

в составе председательствующего судьи Скрипко Н.В.

при секретаре Башляевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к РЭС Акционерному обществу «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Филиалу «Западные электрические сети» АО «ЛОЭСК» о защите прав потребителей, -

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением к ответчику по тем основаниям, что на основании договора аренды №... от 3 августа 2022 года пользуется земельным участком, расположенным по адресу: ..., ВИЗ, кадастровый №.... Ответчиком ФИО1 были предложены условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электросетям, 11 июня 2024 года выставлен счет №... на оплату услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на сумму 16 711 руб. 05 коп. и на следующий день заключен договор №..., согласно которому РЭС АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» приняло на себя обязательства произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств в срок до 12 октября 2024 года. Однако до настоящего времени ответчиком условия договора не исполнены. На основании изложенного просил суд возложить на РЭС АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» обязанность совершить определенные действия, взыскать за период неисполнения условий договора с 13 октября 2024 года по 17 апреля 2025 года пени в размере 7 812 руб. 42 коп., компенсацию морального вреда в связи с нарушением условий договора в размере 20 000 руб., а также в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» штраф в размере 13 906 руб. 21 коп.

В ходе рассмотрения дела по существу истцом заявлены уточненные исковые требования, согласно которым ФИО1 просил суд возложить на ответчика обязанность:

- спроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4 кВ от ТП-341 (инв. №...) до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: ..., ВИЗ, кадастровый №...,

- обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объекта с монтажом коммутационного аппарата в соответствии с требованиями селективности и максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя,

- выполнить монтаж узла учета на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергопринимающих устройств по п. 7 или в местах максимально приближенных к ней.

Остальные требования оставил без изменения.

В ходе рассмотрения дела по существу к участию в споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация муниципального образования Волосовского муниципального района.

Истец в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, до рассмотрения дела по существу направил в адрес суда отзыв на возражения ответчика, в соответствии с которым согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, и носит однократный характер. Указанный договор является публичным. Порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила № 861). Пунктом 16 (3) Правил № 861 предусмотрено, что в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств. Таким образом, заявитель исполняет свои обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. В силу п. 16 (5) Правил № 861 основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда может служить нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Доказательств, свидетельствующих о выполнении сетевой организацией обязательств возложенных условиями Договора, Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, Правилами № 861, ответчиком не представлено, возражая на предъявленный иск, ответчик не отрицал, что до настоящего времени обязанности, предусмотренные Договором, сетевой организацией (ответчиком) не выполнены. Как и не представлено доказательств наличия объективных препятствий к осуществлению ответчиком технологического присоединения, которые бы находились в зоне ответственности истца. В соответствии с абз. 2 п. 3 Правил № 861 независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Таким образом, сетевая организация (ответчик) независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя (истца) обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ земельного участка заявителя. Согласно ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). При этом действующее правовое регулирование устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения. Обеспечение технических условий технологического присоединения является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации. В соответствии с п. 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям сетевая организация должна: спроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от существующей проектируемой ВЛИ-0,4 кВ от ТП-341 (инв. №000001486) до границы земельного участка заявителя; обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объекта с монтажом коммутационного аппарата в соответствии с требованиями селективности и максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя; выполнить монтаж узла учета на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергопринимающих устройств. Следовательно, на ответчике лежит обязанность не только по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках Договора, но и совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения, в том числе выполнению необходимых технических и строительных работ. При этом, заключая Договор, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному Договору, и самостоятельно согласовала технические условия. В соответствии с условиями спорного Договора срок выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям, – до 12 октября 2024 года, при этом доказательства невозможности исполнения положений Договора в установленный срок со стороны ответчика не представлены. С учетом длительности просрочки исполнения обязательства, истец на основании требований ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает разумным установить срок исполнения обязательств по Договору в размере одного месяца со дня вступления решения в законную силу.

Ответчик РЭС АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, до рассмотрения дела по существу направил в адрес суда возражения на иск, в соответствии с которыми в удовлетворении требований ФИО1 просил отказать в связи с неисполнением заявителем обязательств, предусмотренных в п. 8 Договора и неисполнением мероприятий, указанных в технических условиях, в том числе строительно-монтажных работ. По условиям договора сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, следовательно, для понуждения исполнить договор истец должен иметь на своем земельном участке энергопринимающие устройства, отвечающие установленным техническим требованиям. При обращении в суд с исковым заявлением истец не предоставил доказательств, наличия у него введенных в эксплуатацию энергопринимающих устройств. С учетом позиции изложенной в судебной практике, истец вправе требовать понуждения исполнить договор об осуществлении технологического присоединения, только лишь при условии наличия у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства. Данные обстоятельства также подтверждаются пунктом 8 Договора и п. 11 технических условий. В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. На сегодняшний день такой порядок установлен Правилами № 861, в соответствии с подпунктом "в" пункта 7 которых один из этапов технологического присоединения выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором. В пункте 16.3 Правил № 861 указано, что стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств. Вопреки приведенной норме истец не доказал, что выполнил надлежащим образом принятые на себя обязательства, указанные в п. 8 договора и мероприятия, предусмотренные в технических условиях, в том числе строительно-монтажные работы. Требования истца об обязании спроектировать и построить объект электросетевого хозяйства, противоречит предмету договора и п. 23 Правил, что является основанием для отказа в удовлетворении иска. Между истцом и ответчиком заключен договор, предметом которого является оказание услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, т.е. между сторонами заключен договор на оказание услуг, а не договор подряда по строительству объектов электросетевого хозяйства. Следовательно, истец вправе требовать только осуществить технологическое присоединение, без указания на конкретный способ выполнения мероприятий, так как определение способа осуществления технологического присоединения является прерогативой сетевой организации, которая в рамках исполнения обязательств может заменить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, что подтверждается п. 23 Правил. Указанной нормой предусмотрена возможность изменения технических условий со стороны сетевой организации без согласования с заявителем, следовательно, ответчик вправе изменять мероприятия, указанные в технических условиях. Требование истца обязать ответчика в течение месяца исполнить срок обязательства по договору, не отвечает принципу исполнимости, что является дополнительным основанием для отказа в удовлетворении требований. Для выполнения мероприятий, ответчику необходимо провести закупочную процедуру для определения поставщика (исполнителя) товаров, работ и услуг, заключить договор поставки оборудования и материалов, договор подряда (оказания услуг). После заключения договоров осуществить поставку оборудования и материалов, далее получить разрешительную документацию, выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. После завершения работ по строительству объектов электросетевого хозяйства получить допуск (уведомление) уполномоченного органа в лице Ростехнадзора. Кроме того, минимальный срок для выполнения мероприятий составляет от 4 до 6 месяцев, что закреплено в п. 16 Правил № 861. С учетом фактических обстоятельств исполнение договора в течение одного месяца физически невозможно, следовательно, заявленное требование не может быть удовлетворено, так как противоречит принципу исполнимости, который закреплен в судебной практике Верховного Суда РФ.

Ответчик Филиал "Западные электрические сети" АО "ЛОЭСК" в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об отложении дела не ходатайствовал, об уважительности причин неявки не сообщал, возражений относительно предмета спора в адрес суда не представил.

Третье лицо Администрация Волосовского муниципального района Ленинградской области в судебное заседание не явилось, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещалось надлежащим образом, об отложении дела не ходатайствовало, об уважительности причин неявки не сообщало.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг, и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила № 861).

Правила № 861 регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 30 рабочих дней – для заявителей, указанных в пунктах 12 (1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий, в том числе технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже.

При несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики – 6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 (3), 13 (5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

При этом п. 14 Правил № 861 предусмотрен заявитель – физическое лицо, в поданной заявке в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с подп. «в» п. 16 Правил № 861 договор технологического присоединения должен также содержать в себе положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

- обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12 (1), 13 (2) – 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В судебном заседании установлено, что между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области и ФИО1 заключен договор аренды земельного участка № 268 от 3 августа 2022 года (далее – договор № 268), согласно которому истцу предоставлен земельный участок с кадастровым номером <...>, находящийся по адресу: ..., ВИЗ, площадью 812 кв.м. с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов.

Из положений п. 2.1 договора № 268 следует, что последний заключен сроком на 20 лет и вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Факт регистрации в установленном законом порядке указанного договора подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 3 июня 2024 года.

4 июня 2024 года ФИО1 в адрес ответчика направлена заявка №...Ф о заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12 июня 2024 года между сторонами заключен договор №....

Из представленных в дело условий типового договора (п. 6 типового договора) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям следует, что сетевая организация приняла на себя следующие обязательства:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях,

- не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

В соответствии с п. 10 типового договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области № 235-п от 29 ноября 2023 года и составляет 16 711 руб. 05 коп., в том числе НДС 20% в размере 2 785 руб. 18 коп.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 типового договора).

Пунктом 17 типового договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном указанным абзацем порядке, за год просрочки.

Приложением № 2 к договору от 12 июня 2024 года согласно дополнительному соглашению № 1 к указанному договору являются Технические условия для присоединения к электрическим сетям (далее – Условия), из содержания п. 10 которых следует, что сетевая организация приняла на себя следующие обязательства:

- спроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4 кВ от ТП-341 (инв. №...) до границы земельного участка заявителя (п. 10.1.1),

Истец в свою очередь принял на себя обязательства, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (п. 8 договора от 12 июня 2024 года).

Из пункта 2 дополнительного соглашения № 1 к спорному договору следует, что стороны договорились, что мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные приложением № 2 Технические условия для присоединения к электрическим сетям, будут выполнены в срок до 12 октября 2024 года.

Факт оплаты денежных средств во исполнение договора №... подтверждается справкой по операции ПАО «Сбербанк России» от ХХ.ХХ.ХХ. на сумму 3 000 руб. и справкой АО «ТБанк» от 5 августа 2024 года на сумму 13 711 руб. 05 коп., а всего на сумму 16 711 руб. 05 коп.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что ФИО1 надлежащим образом исполнены обязательства по договору №... по оплате осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, тогда как в установленный срок ответчик не исполнил взятые на себя обязательства по договору, мероприятия по технологическому присоединению до настоящего времени не проведены.

В ходе рассмотрения дела ответчиком не представлены доказательства свидетельствующие, что со стороны ФИО1 имело место нарушение технических условий, а также того, что такое нарушение (если бы оно имело место быть) могло бы воспрепятствовать АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в исполнении своих договорных обязательств.

Более того, срок исполнения обязательств по договору для ответчика был безусловным и не зависел от каких-либо дополнительных обстоятельств. При этом на этапе заключения договора ответчик не уведомил истца о существовании факторов, способных воспрепятствовать его своевременному исполнению или сделать его объективно невозможным.

В силу положений п. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Из положений договора от 12 июня 2024 года следует, что последний заключен сторонами с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя на спорном земельном участке.

Абзацем 2 п. 23 Правил № 861 предусмотрено, в случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от технических условий (в том числе в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение.

Таким образом, требование истца об обязании РЭС Акционерному обществу «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» исполнить договор №... подлежит удовлетворению, с учетом положений п. 23 Правил № 861, суд приходит к выводу о необходимости возложения на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка ФИО1

Принимая во внимание, что договор Филиалом «Западные электрические сети» АО «ЛОЭСК» с ФИО1 заключен от лица АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» по доверенности, оснований для возложения обязанностей по исполнению договора от 12 июня 2024 года на филиал не имеется, надлежащим ответчиком по спору является сетевая организация.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, если данные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого это решение суда должно быть исполнено.

Разрешая вопрос о сроке исполнения ответчиком возлагаемых обязанностей, исходя из принципа разумности, с учетом характера и специфики подлежащих выполнению мероприятий, суд полагает необходимым установить срок в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу, полагая указанный срок достаточным.

Доводы АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» о необходимости увеличения срока выполнения обществом технологического присоединения в связи с объемом работ, которые необходимо выполнить с участием подрядных организаций, привлеченных по результатам проведенных конкурсных мероприятий, с учетом длительности периода, прошедшего с момента заключения сторонами договора, не могут свидетельствовать о необходимости предоставления ответчику более длительного срока исполнения решения суда.

Требования ФИО1 о взыскании с РЭС АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» неустойки в размере 0,25% в день за период с 13 октября 2024 года по 17 апреля 2025 года в размере 7 812 руб. 42 коп. суд находит законными и обоснованными, в связи с чем подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Расчет неустойки судом проверен, является арифметически верным, контррасчета со стороны ответчика в материалы дела не представлено, также как и мотивированных ходатайств о снижении ее размера.

Общие основания компенсации морального вреда установлены ст. 151 ГК РФ. Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

В соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степени вины причинителя вреда, с учетом требования разумности и справедливости.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд исходит из фактических обстоятельств дела, принципа разумности и справедливости, степени вины ответчика и нравственных страданий истца, продолжительности периода нарушения ответчиком прав последней, и считает заявленный размер компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб. разумным и справедливым.

Разрешая вопрос о взыскании с ответчика предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" штрафа за отказ в удовлетворении требования истца в добровольном порядке, суд приходит к выводу, что в данном случае имеются все основания для его взыскания, поскольку законные требования истца ответчиком в добровольном порядке удовлетворены не были.

Размер штрафа установлен Законом РФ "О защите прав потребителей" в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Следовательно, размер штрафа, подлежащего взысканию в пользу истца, составляет 6 406 руб. 21 коп. (7 812,42+5 000).

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика надлежит взыскать государственную пошлину, от оплаты которой истец был освобожден, в сумме 10 000 руб. (4 000 + 3 000 + 3 000).

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, -

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать РЭС Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ИНН <***>) в течение 30 календарных дней после вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств земельного участка ФИО1 (...), расположенного по адресу: ..., ВИЗ, кадастровый №....

Взыскать с РЭС Акционерного общества «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (...) неустойку по договору №... от 12 июня 2024 года за период с 13 октября 2024 года по 17 апреля 2025 года в размере 7 812 руб. 42 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в размере 6 406 руб. 21 коп.

Взыскать с РЭС Акционерному обществу «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ИНН <***>) в бюджет Сегежского муниципального округа государственную пошлину в размере 10 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

В удовлетворении требований к Филиалу «Западные электрические сети» АО «ЛОЭСК» отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Сегежский городской суд Республики Карелии в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья Н.В. Скрипко

Решение в соответствии со ст. 199 ГПК РФ изготовлено 11 июля 2025 года.